首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景材料 某实行监理的工程,施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》,合同约定,吊装机械闲置补偿费600元/台班,单独计算,不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位:月): 施工过程中发生下列事件:
背景材料 某实行监理的工程,施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》,合同约定,吊装机械闲置补偿费600元/台班,单独计算,不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位:月): 施工过程中发生下列事件:
admin
2016-01-11
15
问题
背景材料
某实行监理的工程,施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》,合同约定,吊装机械闲置补偿费600元/台班,单独计算,不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位:月):
施工过程中发生下列事件:
【事件一】开工后,建设单位提出工程变更,致使工作E的持续时间延长2个月,吊装机械闲置30台班。
【事件二】工作G开始后,受当地百年一遇洪水影响,该工作停工1个月,吊装机械闲置15台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。
【事件三】工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下,就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前,发现设备的部分部件损坏,调换损坏的部件使工作I的持续时间延长1个月,发生费用1.6万元。对此,建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。
【事件四】工作K开始之前,建设单位又提出工程变更,致使该工作提前2个月完成,因此,建设单位提出要将原合同工期缩短2个月,项目监理机构认为不妥。
问题:
事件二发生后,项目监理机构应批准的费用补偿为多少?应批准的工程延期为多少?说明理由。
选项
答案
事件二发生后,项目监理机构不应批准费用补偿。 理由:百年一遇的洪水属于不可抗力事件,不可抗力事件发生后,承包人的机械设备损失及停工损失由承包人承担。 事件二发生后,项目监理机构不应批准工程延期。 理由:工作G有2个月的总时差,虽然该工作停工1个月,但没有超过其总时差,不会影响到总工期,因此,不应批准工程延期。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/28Aw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
进行隧道爆破施工时,所有人员应撤离现场,对其安全距离描述正确的是()。
在路基工程常用的挡土墙类型中,()是我国目前最常用的一种挡土墙形式,多用浆砌片(块)石砌筑。
基坑施工中应注意坑壁边缘应留有护道,动荷载距边缘不小于( )m。
公路工程企业管理费由基本费用、主副食运输补贴、职工探亲路费、职工取暖补贴和()组成。
施工组织设计按工程项目阶段分类可以分为()。
矿渣硅酸盐水泥的代号为( )。
对公路隧道围岩详细定级时,应对岩体基本指标进行修正的情况有()。
水泥混凝土抗折强度是以( )的梁形试件在标准养护条件下达到规定龄值后,并按规定的计算方法得到的强度值。
关于水泥混凝土抗折强度实验检测的说法,正确的是()。
窗帘盒、窗台板、散热器罩制作与安装工程常见的施工质量缺陷有( )。
随机试题
羊水过多的临床表现正确的是
被告人章思真,男,21岁,无业。 被告人万得胜,男,20岁,无业。 被告人许杰,男,19岁,无业。 2000年11月18日凌晨,三位被告人同骑一辆自行车去某街小饭馆吃饭。当经过某商场时,被告人章思真提出去偷鸡。车行至某单位门前时与同骑一自行车的
下列项目中,应通过“其他应付款”科目核算的有()。
道谛
简述镁的生理功能。
①红细胞破坏过多是指红细胞寿命缩短引起的溶血性贫血,有先天遗传性的溶血性贫血,也有后天获得性的溶血性贫血②失血包括急性失血和慢性失血③其发病机制可以概括为红细胞生成不足或减少、红细胞破坏过多和失血三类④当然,贫血也可以是多因素
设A=,求An。
扩展名为mnx的文件是
张霞十分擅长制作PowerPoint演示文稿。最近,她应北京节水展馆的邀请,为展馆制作一份宣传水知识及节水工作重要性的演示文稿。节水展馆提供的文字资料及素材文件参见“水资源利用与节水素材文件.docx”,具体制作要求如下:(1)标题页包含演示主题、制
Wheneveradvertiserswantyoutostopthinkingabouttheproductandtostartthinkingaboutsomethingbigger,better,ormorea
最新回复
(
0
)