首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景】 某工程项目发包人采用工程量清单计价方式,与承包人按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。 合同约定:项目的成套生产设备由发包人采购;管理费和利润为人、材、机费用之和的18%,规费和税金为人、材、机费用与管理费和利润之和
【背景】 某工程项目发包人采用工程量清单计价方式,与承包人按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。 合同约定:项目的成套生产设备由发包人采购;管理费和利润为人、材、机费用之和的18%,规费和税金为人、材、机费用与管理费和利润之和
admin
2017-11-07
39
问题
【背景】
某工程项目发包人采用工程量清单计价方式,与承包人按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。
合同约定:项目的成套生产设备由发包人采购;管理费和利润为人、材、机费用之和的18%,规费和税金为人、材、机费用与管理费和利润之和的10%;人工工资标准为80元/工日。
窝工补偿标准为50元/工日,施工机械窝工闲置台班补偿标准为正常台班费的60%,人工窝工和机械窝工闲置不计取管理费和利润,工期270天,每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)5000元(含税费)。
承包人经发包人同意将设备与管线安装作业分包给某专业分包人,分包合同约定,分包工程进度必须服从总包进度安排,各项费用、费率标准约定与总承包施工合同相同。
开工前,承包人编制并得到监理工程师批准的施工网络进度计划如图5.2.1所示,图中箭线下方括号外数字为工作持续时间(单位:天),括号内数字为每天作业班组工人数,所有工作均按最早可能时间安排作业。
施工过程中发生了如下事件:
事件1:主体结构作业20天后,遇到持续两天的特大暴风雨,造成工地堆放的承包人部分周转材料损失费用2000元;特大暴风雨结束后,承包人安排该作业队中20人修复倒塌的模板及支撑,30人进行工程修复和场地清理,其他人在现场停工待命,修复和清理工作持续了1天时间。施工机械A、B持续窝工闲置3个台班(台班费分别为:1200元/台班、900元/台班)。
事件2:设备基础与管沟完成后,专业分包人对其进行技术复核,发现有部分基础尺寸和地脚螺栓预留孔洞位置偏差过大。经沟通,承包人安排10名工人用了6天时间进行返工处理,发生人、材、机费用1260元,使设备基础与管沟工作持续时间增加6天。
事件3:设备与管线安装作业中,因发包人采购成套生产设备的配套附件不全,专业分包人自行决定采购补全,发生采购费用3500元,并造成作业班组整体停工3天,因受干扰降效增加作业用工60个工日,施工机械C闲置3个台班(台班费:1600元/台班),设备与管线安装工作持续时间增加3天。
事件4:为抢工期,经监理工程师同意,承包人将试运行部分工作提前安排,和设备管线安装搭接作业5天,因搭接作业相互干扰降效使费用增加10000元。
其余各项工作的持续时间和费用没有发生变化。
上述事件后,承包人均在合同规定的时间内向发包人提出索赔,并提交了相关索赔资料。
【问题】
专业分包人可以得到的费用索赔为多少元?专业分包应该向谁提出索赔?
选项
答案
人工窝工费=3×30×50×(1+10%)=4950(元) 机械闲置费=3×1600×60%×(1+10%)=3168(元) 施工降效费用=60×80×(1+1 8%)×(1+10%)=6230.4(元) 专业分包人索赔的费用=4950+3168+6230.4=14348.40(元) 专业分包人应该向承包人提出索赔。
解析
专业分包人的索赔发生在事件3。事件3中,材料采购费是分包人自行决定采购发生的,不能索赔。可以索赔的费用包括:停工3天、施工降效60个工日、机械闲置3个台班。其中,停工以及机械闲置均不能计算管理费和利润,施工降效可以计算管理费和利润。
专业分包人索赔的费用=人工窝工费+机械闲置费+施工降效费用
人工窝工费=3×30×50×(1+10%)=4950(元)
机械闲置费=3×1600×60%×(1+10%)=3168(元)
施工降效费用=60×80×(1+1 8%)×(1+10%)=6230.4(元)
专业分包人索赔的费用=4950+3168+6230.4=14348.40(元)
专业分包人应该向承包人提出索赔。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2J75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
国家规定必须实行监理的其他工程不包括()。
对建设项目的信息进行分类必须遵循的基本原则有()。
建设单位应提供委托监理合同约定的满足监理工作需要的()要求。
根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,在下列内容中,施工单位需要编制专项施工方案的是()。
在EPC模式条件下,承包商所承担的风险包括下列内容中的()。
对于在工程监理过程中所形成且属于向地方城建档案管理部门报送的监理文件,项目监理机构应当()。
在项目总承包条件下,下列内容中不正确的是()。
在风险管理理论和方法中,在多数情况下,是以()表示风险的发生概率及其损失。
工程项目系统内部需求关系的协调,关键是抓( )。
在组织结构中,如果组织缺乏足够的( ),将会使其的运行陷入无序状态。
随机试题
简述支气管肺炎的主要临床表现。
男,全身浮肿,尿少10天,BP23.9/14kPa。HGBllog/L,尿蛋白(+),RBC(-),近三天尿量
鼻咽癌的组织学类型中,以哪一种最为多见
女性,32岁,有静脉吸毒史,一周前突起畏寒,高热,近日反复咳嗽,咳痰,胸部X线检查示双肺多发结节状致密影,中央有小透光区并可见液平。患者最可能的致病菌是
人体力学的研究方法属于
耳舟2区所主治的疾病是
甲和乙签订合同,约定甲运送100台空调给乙,乙收到空调后的15日内一次性付清货款20万元。后甲和乙就此合同引发纠纷,甲将乙诉至法院。则关于本案下列说法中正确的是:()
作为最高国家行政机关和中央人民政府的国务院制定的()是国家最高行政管理权的产物,它对一切国家行政机关都有拘束力。
下列各项中,()属于美国居民。
丁公司2008年销售甲产品50000万元,根据产品质量保证条款的规定,产晶售出一年内,如发生正常质量问题,公司将负责免费修理。根据以往经验,出现小的质量问题发生的修理费为销售额的2%,出现大的质量问题发生的修理费为销售额的5%,根据预测,2008年售出的产
最新回复
(
0
)