某公路工程施工项目发包人通过招标与承包人按照《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)签订了该工程的施工合同。承包人必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。承包人的分项工程首先向监理工程师申请质量验收，取得质量验收合格文件后，向监理人提出计

admin2022-03-24 89

问题某公路工程施工项目发包人通过招标与承包人按照《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)签订了该工程的施工合同。承包人必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。承包人的分项工程首先向监理工程师申请质量验收，取得质量验收合格文件后，向监理人提出计量申请和支付工程款。工程开工前，承包人提交了施工组织设计并得到批准。
施工过程中发生以下事件：
事件1：在工程施工过程中，承包人发现施工图纸存在明显差错，于是书面报告了监理工程师。监理工程师确认后，口头要求暂停施工，承包人亦口头答应。待施工图纸修改后，承包人恢复施工。事后监理人要求承包人就变更所涉及的工程费用问题提出书面报告。
事件2：在开挖土方过程中，遇到了一些工程地质勘察没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的时间，造成工期延误。
事件3：施工过程中遇到数天季节性大雨，后又转为特大暴雨引起山洪暴发，造成发包人、承包人施工现场办公用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏，施工设备损坏，运进现场的部分材料被冲走，承包人中数名施工人员受伤，雨后承包人用了很多工时进行工程清理和修复作业。
事件4：在施工中发现了较有价值的出土文物，造成承包人部分施工人员和机械窝工，同时承包人为保护文物付出了一定的措施费用。
问题：
事件4造成工期延误和费用增加，承包人应如何处理此事?

选项

答案根据通用合同条款第1．10．1条，在施工场地发掘出的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。事件发生后承包人应按合同的规定将增加的费用和延误的工期提出索赔要求，并提供相应的计算书及其证据。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2Tq5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

索求赔偿的证明依据有()。①业主或设备监理工程师代表指令、通知、确认函；②业主或设备监理工程师代表签证的票据；③现场设备工程施工、安装记录；④材料、设备验收检验报告；⑤设备工程中间竣工、试车验收报告

通常设备监理工程师可以以()为理由，反驳承包商的索赔。

设备工程合同索赔的构成条件有()。

保险合同是一种()的保障性合同。

设备工程设计合同设计人未按约定期限完成设计任务，委托方可以要求设计方()。

甲公司通过资产重组被另一较大的乙公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变，乙公司不愿履行甲公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应()。

下列不能授予专利权的是()。①科学发现；②科学发明；③活动规则；④疾病治疗方法

当法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，()日合同成立。

《合同法》规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在()到达要约人。

当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以()为准。

比较嗜睡与昏睡临床表现的异同

在税务行政诉讼的受理中，人民法院在接到原告的起诉状后，应按条件加以审查，并在()内作出立案或不予受理的裁定。

直接参与项目的利益相关方不包括()。

总量分析完全是一种动态分析。()

企业在资产负债表日，应当按照准则规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理，下列说法中，正确的有()。

根据不同层次管理人员介入战略分析和战略选择工作的程度，可以将战略形成的方法分为自上而下的方法、自下而上的方法和上下结合的方法三种形式。三种方法的主要区别在于()。

物流服务具有从属性、实时性和不可替代性。()

纵向研究法

“蛟龙”号载人潜水器最大下潜深度为()米。