【背景资料】某二级公路的主要工序如下表所示。施工单位编制了如下图所示的网络计划。施工过程中发生了如下事件：事件一：由于施工单位设备故障，导致工作C中断4 d。事件二：由于百年一遇的冰雪灾害，导致工作D晚开工15 d。事件三：由于图纸晚到，导

admin2022-04-21 48

问题【背景资料】
某二级公路的主要工序如下表所示。

施工单位编制了如下图所示的网络计划。

施工过程中发生了如下事件：
事件一：由于施工单位设备故障，导致工作C中断4 d。
事件二：由于百年一遇的冰雪灾害，导致工作D晚开工15 d。
事件三：由于图纸晚到，导致工作E停工10 d。
针对上述事件中的暂停施工，施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定，成本损失费为人民币1．5万元／d，利润损失费为人民币0．2万元／d。
针对背景中的网络计划图，分别分析工作c、D、E工期索赔和费用索赔的合理性。

选项

答案针对背景中的网络计划图，工作C、D、E工期索赔和费用索赔的合理性分析如下： (1)工作C：工期索赔和费用索赔不合理。因为导致工作C中断的原因是施工单位设备故障，应由施工单位承担责任。 (2)工作D：工期索赔和费用索赔不合理。虽然百年一遇的冰雪灾害属于不可抗力，施工单位理应可以索赔工期，但是工作D的总时差为30d。晚开工15 d没有超过其总时差，所以不可提出工期索赔的申请。不可抗力发生后的停工损失的责任应由施工单位承担，所以也不可提出费用索赔的申请。 (3)工作E：工期索赔不合理，费用索赔合理。图纸晚到造成的停工责任应由建设单位承担，因此可提出费用索赔的申请。但由于工作E有10d的总时差，停工时间没有超过总时差，因此不可提出工期索赔的申请。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2WVw777K

本试题收录于：公路工程管理与实务题库二级建造师分类

公路工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

公路工程管理与实务

二级建造师

关于沥青路面试验检测的说法错误的是()。

关于水泥混凝土路面实验检测的说法错误的是()。

以下()设施具有诱导视线作用。

交通标线是主要的交通安全设施之一，其主要作用是管制和引导交通，下列设施属于交通标线的是()。

施工项目劳务用工配置时应遵照的原则有()。

在软土地基处理技术中，砂是用得较多的材料，且对含泥量有一定要求，对砂中的含泥量要求最小的处理技术是()。

洞口仰坡坡脚至洞门墙背的水平距离不应小于()m。

沥青碎石玛蹄脂混合料(SMA)的组成结构类型是()。

公路工程变更包括()。

()作为现场施工成本控制的目标。

梁启超指出：“吾国四千余年大梦之唤醒，实自甲午战败割台湾偿二百兆以后始也。”意指甲午战争后

异步电动机过载时造成电动机()增加并发热。

国家实行医师资格考试制度，目的是检验评价申请医师资格者是否具备

在罗某放火案中，钱某、孙某和吴某3家房屋均被烧毁。一审时，钱某和孙某提起要求罗某赔偿损失的附带民事诉讼，吴某未主张。一审判决宣告后，吴某欲让罗某赔偿财产损失。下列哪一说法是正确的?(卷二真题试卷第28题)

()除由两个电源供电外，尚应增设应急电源。

建筑材料，按其使用功能，有建筑装修装饰材料、保温隔声材料、管道材料以及施工材料等。建筑材料的防火性能一般用建筑材料的()来表述。

债券基金的主要投资风险包括()。

(2006年试题，一)设矩阵E为二阶单位矩阵，矩阵B满足BA=B+2E，则｜B｜=____________.

ofrisk.Forexample,someshouldberelativelyimmunetotheeffectsofrecession,