首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程在施工过程中,因罕见的大暴雨造成损失。承包方依据相关程序及时向项目监理工程师提出了索赔,下列索赔成立的是( )。
某工程在施工过程中,因罕见的大暴雨造成损失。承包方依据相关程序及时向项目监理工程师提出了索赔,下列索赔成立的是( )。
admin
2017-11-29
33
问题
某工程在施工过程中,因罕见的大暴雨造成损失。承包方依据相关程序及时向项目监理工程师提出了索赔,下列索赔成立的是( )。
选项
A、承包方受伤人员医药费、补偿金5万元
B、承包方自有施工机具损坏损失12万元
C、施工机具闲置、施工人员窝工损失6万元
D、工程清理、修复费用3.5万元
答案
D
解析
本题考查不可抗力造成的损失的分担原则。因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期:
(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;
(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并应承担相应费用;
(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失,应由承包人承担;
(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用,应由发包人承担;
(5)工程所需清理、修复费用,应由发包人承担。
不可抗力解除后复工的,若不能按期竣工,应合理延长工期。发包人要求赶工的,赶工费用应由发包人承担。
本题中承包方受伤人员医药费、补偿费5万元的经济损失不应补偿给承包方。理由:不可抗力造成承发包双方的人员伤亡,分别各自承担;
施工机具损坏损失12万元的经济损失不应补偿给承包方。理由:不可抗力造成施工机械设备损坏,由承包人承担;
施工机具闲置、施工人员窝工损失6万元的经济损失不应补偿给承包方。理由:不可抗力造成承包人机械设备的停工损失,由承包人承担;
工程清理、修复费用3.5万元的经济损失应补偿给承包方。理由:不可抗力造成工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
故选D。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2Wyu777K
本试题收录于:
建设工程经济题库一级建造师分类
0
建设工程经济
一级建造师
相关试题推荐
在会计核算中,编制现金流量表时应遵循( )。
建设投资是由______、预备费及工程建设其他费用构成的。
企业在筹集资金的过程中,投资人投入资本超过其注册资金数额的部分属于______。
租赁设备与购买设备相比,现金流量的主要差异是( )。
敏感性分析中评价指标的确定,一般根据项目实际情况而选择。如果主要分析投资大小对方案资金回收能力的影响,则选用( )作为分析指标。
建设工程项目进行价值工程分析的最关键环节是( )。
对一些关键设备的设施、重要装置、引进工程图纸不全、难以核算的较大投资进行多方查询核对,逐项落实的方法是设计概算审查方法中的______。
编制设计概算的基本步骤包括:①收集原始资料;②建设项目总概算的编制;③各项费用计算;④单项工程综合概算书的编制;⑤单位工程概算书的编制;⑥确定有关数据。
使用中央预算内投资、中央专项建设基金、中央统还国外贷款( )元及以上的项目,由国家发展和改革委员会审核报国务院审批。
现场签证是指发、承包双方现场代表(或其委托人)就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明,现场签证的范同一般包括()。
随机试题
Word2010中,在没有自动添加编号的状态下,单击“开始”选项卡“段落”组的“编号”按钮,则()自动添加编号。
A.生长激素B.甲状腺素C.胰岛素D.肾上腺素E.降钙素巨人症是由于过多的
乙借甲5000元钱,现已到期,乙没有足够的钱偿还,但丙还欠乙6000元钱,也已经到期,乙认为这笔钱即使丙还了自己也是要给甲,不如不要,所以一直不向丙请求偿还,现甲起诉至法院,要求丙偿还乙的债务,那么正确的是哪些?()
甲卷烟批发企业为增值税一般纳税人,2016年1月销售给乙卷烟批发企业A牌卷烟500标准箱,开具的增值税专用发票上注明销售额200万元;向某零售商销售A牌卷烟200标准箱,开具普通发票,取得零售额358万元。甲卷烟批发企业2016年1月应缴纳消费税(
2017年2月,某公司A产品生产成本的有关资料如下:计划耗用材料数量为480千克,材料计划单位成本为25元;实际耗用材料数量为450千克,材料实际单位成本为28元。假定不考虑其他因素,该产品耗用材料数量的变动对成本的影响为()元。
下列有关书面声明的说法中,错误的有()。
城市三无人员是指城市非农业户籍中无劳动能力、()且无法定赡养、抚养、扶养义务人,或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的特定人群。
从当前一些党员干部的精神状态分析,党员干部产生“荣誉麻痹”的主要表现是集体荣誉感不强,对单位的全面建设______,主人翁意识淡漠;______进取心和成就感,争先创优的意识淡漠;对同事获得荣誉缺乏认同感,团结协作的意识淡漠。填入横线部分最恰当的一
局域网交换机首先完整地接收数据帧,并进行差错检测。如果正确,则根据帧目的地址确定输出端口号再转发出去。这种交换方式是()。
Iwanttomakeuseofthisshortgatheringtomakeclearourworkingrequirement.Thisisabigcompany,andallclerksshouldk
最新回复
(
0
)