首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料 某机电安装工程项目,某建筑公司于2009年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2&工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。 施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位
背景资料 某机电安装工程项目,某建筑公司于2009年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2&工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。 施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位
admin
2010-06-28
40
问题
背景资料
某机电安装工程项目,某建筑公司于2009年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m
2
&工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28d内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。
根据双方商定,人工费定额为30元/工日,机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件:
事件1:基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符,有古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此,业主以书面形式通知施工单位停工10d,窝工费用合计为3000元。
事件2:5月18日发生6级大风,一直到5月21日开始施工,造成20名工人窝工。
事件3:5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路,5月22日恢复正常挖掘工作。
事件4:5月27日因租赁的挖掘机大修,挖掘工作停工2d,造成人员窝工10个工日。
事件5:5月29日,因外部供电故障,使工期延误2d,造成20人窝工,2台施工机械窝工。
事件6:在施工过程中,发现因业主提供的图纸存在问题,故停工3d进行设计变更,造成人工窝工的60个工日,机械窝工9个台班。
问题:
建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?
选项
答案
建设单位应给予承包单位补偿工期=(10+3+2+3)d=18d 建设单位应给予承包单位补偿费用=(3000+900+6480)元=10380元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2Yzu777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
关于水利工程保修说法正确的是()。
下列关于工程保修期内维修的经济责任承担说法正确的有()。
项目法人(建设单位)应组织()进行设计交底。
吹填工程中多个吹填区共用一个退水口时,吹填顺序应为()。
《防洪法》规定,防汛抗洪工作实行()负责制。
根据《水利水电建设工程验收规程》SL223—2008,关于工程验收的基本要求,下列说法正确的有()。
根据《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》,诉讼及仲裁情况表的年限要求为()年。
按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007的有关规定,分部工程是指在一个建筑物内能组织发挥一种功能的建筑安装工程,是组成()的各个部分。
根据《水工建筑物滑动模板施工技术规范》DL/T5400—2007,下列关于牵引系统设计的规定正确的是()。
具有生产效率高等优点的碾压机械开行方式是()。
随机试题
对于喷砂后的金属表面,空气中相对湿度越大,表面吸附的水膜()。
关于肾脏疾病,下列哪种说法是正确的
A.全面系统,认真细致B.关心体贴,减少痛苦C.尊重患者,心正无私D.知情同意,尽职尽责E.耐心倾听,正确引导询问病史的道德要求是
用于城市主干路、快速路的沥青表面层粗集料的压碎值应不大于()。
所有的票据当事人一定同时出现在某一张票据上。()
一国货币制度的选择主要受经济方面的影响,这些影响因素包括( )。
甲、乙、丙、丁拟共同投资设立一个有限合伙企业,甲、乙为普通合伙人,丙、丁为有限合伙人。各合伙人经协商后草拟了一份合伙协议。该合伙协议的下列约定中,符合合伙企业法律制度规定的有()。
下列各项中,关于资产的表述正确的有()。
关于生产关系,以下说法错误的是()。
by(e)-laws
最新回复
(
0
)