首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装。 (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装。 (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设
admin
2010-01-05
47
问题
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定:
(1)设备由建设单位采购,施工单位安装。
(2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按下表中所列标准补偿。
(3)施工过程中发生的设计变更,其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础),间接费费率为10%,利润率为5%,税率为3.41%。
该工程在施工过程中发生以下事件。
事件1:施工单位在土方工程填筑时,发现取土区的土壤含水量过大,必须经过晾晒后才能填筑,增加费用30000元,工期延误10天。
事件2:基坑开挖深度为3m,施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方,开挖时加大了放坡系数,使土方开挖量增加,导致费用超支10000元,工期延误3天。
事件3:施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件,经查实是由于土建施工图样遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后,增加费用20000元,工期延误8天。
事件4:建设单位采购的设备没有按计划时间到场,施工受到影响,施工单位1台大型起重机、2台自卸汽车(载重5t、8t各1台)闲置5天,工人窝工86工日,工期延误5天。
事件5:某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整,必须进行设计变更。设计变更后,经确认直接工程费增加18000元,措施费增加2000元。
上述事件发生后,施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。
问题
1.分析以上各事件中监理工程师是否应该批准施工单位的索赔要求?为什么?
2.对于工程施工中发生的工程变更,监理工程师对变更部分的合同价款应根据什么原则确定?
3.监理工程师应批准的索赔金额是多少元?工程延期是多少天?
选项
答案
1.监理工程师对施工索赔的审核批准如下: 事件1:不应该批准。这是施工单位应该预料到的(属施工单位的责任)。 事件2:不应该批准。施工单位为确定安全,自行调整施工方案(属施工单位的责任)。 事件3:应该批准。这是由于土建施工图样中错误造成的(属建设单位的责任)。 事件4:应该批准。是由建设单位采购的设备没按计划时间到场造成的(属建设单位的责任)。 事件5:应该批准。由于建设单位设计变更造成的(属建设单位的责任)。 2.变更价款的确定原则如下: (1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款。 (2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款。 (3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包商提出适当的变更价格,经监理工程师确认后执行;如不被监理工程师确认,双方应首先通过协商确定变更工程价款;当双方不能通过协商确定变更工程价款时,按合同争议的处理方法解决。 3.(1)监理工程师应批准的索赔金额如下: 事件3:返工费用:20000元。 事件4:机械台班费:(1060×60%+318×40%+458×50%)×5元=4961元。 人工费:86×18元=1548元。 事件5:应给施工单位补偿。 直接费:(18000+2000)元=20000元。 间接费:20000元×10%=2000元。 利润:(20000+2000)元×5%=1100元。 税金:(20000+2000+1100)元×3.41%=787.71元。 应补偿:(20000+2000+1100+787.71)元=23887.71元。 或(18000+2000)元×(1+10%)×(1+5%)×(1+3.41%)=23887.71元(或23888元)。 合计:(20000+4961+1548+23887.71)元=50396.71元。 (2)监理工程师应批准的工程延期: 事件3:8天。事件4:5天。合计:13天。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2ZVw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
我国南方某两车道隧道呈南北向展布,隧道最大埋深为80m,隧道全长470m。隧道进出口段的围岩为较软岩,岩体破碎,且BQ值小于250。隧道洞口覆盖层较盖层较薄,有坍方、落石等危害,且有较大的偏压。隧道施工地段无有害气体。隧道采用钻爆法开挖之后,及时施作第一次
符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾,可用做()的基层。
在施工中为达到控制物耗的目的,最常用的办法是()。
沥青路面的施工中,沥青混凝土半幅施工不能采用热接缝时,应当采用措施有()。
某三级公路第四合同段,设计车速40km/h,路基宽度8.5m,路面为双车道沥青混凝土路面。路线通过地段为砂性土,砂性土覆盖厚度一般在1~5m不等,砂性土下层为粉质性低液限黏土,地下水位在埋深3m以下,路线两侧为农业区。K20+450~K20+950路
对于地下水位较高且有重载交通行驶的路面,为隔绝地下水上升影响路面稳定性,应在路基顶面设置()。[2009年真题]
为了保证沥青混合料的性能,施工中应()。
【背景资料】某沿海大桥工程项目,主墩基础是48根桩径为1.60m的钻孔灌注桩,实际成孔深度为55m。大桥所处位置的地点情况为:表层为5m的砾石,以下为30m的卵漂石层,再下层为软岩层。施工单位进场后,针对本工程的特性,召集各专业技术人员制定了详
某一级公路施工改造工程,其结构为二灰土底基层、水泥稳定碎石基层和沥青混凝土面层,工期为当年5月份至11月底。由于施工干扰因素多,有较大的技术难度,项目部提前进行了施工技术准备工作。施工技术准备的主要内容:(1)工程项目资料交接。(2)设计交桩及导线点
随机试题
甲、乙约定,乙于订约三个月后租赁甲的房屋,任何一方违约,都应当向对方支付违约金2万元,同时乙向甲支付定金1万元。后甲将房屋租给不知情的丙,丙占有房屋并支付了租金,但给乙造成了重大损失。则乙可以主张()。
女性,22岁,因急性阑尾炎4天,行阑尾切除术。应放置腹腔引流的情况是
该病人的同胞兄弟出现糖尿病症状的岁数大约在目前出现的症状应该考虑为
A.活血化瘀,固冲止血B.健脾补气,养血调经C.滋补肝肾,止血调经D.滋补肾阳,养血调经E.补脾摄血,引血归经治疗肝肾不足型崩漏,宜
对于财力紧张的许多年轻人来说,保险的死亡保障的意义要远远大于储蓄功能的作用,因此给该类客户的保险计划中推荐保证可以续期并可转换的定期寿险保单是一种较为合理的选择。()
下列关于企业年金基金财产的投资范围的说法中,正确的有()。Ⅰ.企业年金基金财产不得购买投资连结保险产品Ⅱ.企业年金基金财产可投资债券回购Ⅲ.企业年金基金财产可投资信用等级在投资级以上的金融债Ⅳ.企业年金基金财
确认发明专利权的案件,第一审行政案件由基层人民法院管辖。()
下列各项中,属于物权法上物的有哪些?()
下列关于局域网设备的描述中,错误的是()。
Thetypicalpre-industrialfamilynotonlyhadagoodmanychildren,butnumerousotherdependentsaswell—grandparents,uncle
最新回复
(
0
)