首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某工贸集团决定新建一机械制造厂,通过招标方式与市建工集团安装公司签订了工程施工合同。因该安装公司没有能力完成土建工程施工,经业主同意,将基础工程、屋面工程和装修工程分包给了市建工集团星鼎公司。开工日期为2016年5月18日,合同工期67天。施工
背景资料: 某工贸集团决定新建一机械制造厂,通过招标方式与市建工集团安装公司签订了工程施工合同。因该安装公司没有能力完成土建工程施工,经业主同意,将基础工程、屋面工程和装修工程分包给了市建工集团星鼎公司。开工日期为2016年5月18日,合同工期67天。施工
admin
2018-11-01
32
问题
背景资料:
某工贸集团决定新建一机械制造厂,通过招标方式与市建工集团安装公司签订了工程施工合同。因该安装公司没有能力完成土建工程施工,经业主同意,将基础工程、屋面工程和装修工程分包给了市建工集团星鼎公司。开工日期为2016年5月18日,合同工期67天。施工单位按时提交了单位工程施工组织设计,并得到了业主的批准。
工程施工过程中发生了以下几项事件:
事件一:在土方开挖过程中,在钎探后,星鼎公司发现局部有松土坑,但设计文件和勘察资料中均未有说明。根据勘察设计部门提出的并经监理工程师批准的地基处理方案进行处理,使工程费用增加3万元,土方开挖时间延长2天,增加人工10个工日,人工窝工24个工日。星鼎公司根据监理工程师签认的地基局部处理增加的工作量,及时向业主提出增加合同外工作量费用和延长工期2天的索赔要求。
事件二:2016年6月15日,在进行柱子吊装作业时,由于控制大臂连接销轴的止推板的安装违反安装工艺要求,致使止推板失去作用,起重大臂突然折断,将现场信号工王某砸伤。经事故调查,该单位对大型机械设备长时间疏于管理,没有建立完整的技术资料档案,也没有向有关部门申请进行技术检验,致使该机械长期处于失控状态。止推板失去作用,造成销轴在工作中受轴向力影响而逐渐窜出,上、下弦杆各有一节点所承受的扭矩超过强度极限而折断。作业人员擅自变更原设计要求,将本应形体锁合的固定方法改变为粘结锁合方式,且又未认真履行监督检查职责,造成这种错误固定方式得不到及时纠正。
事件三:设备安装阶段,按照合同约定,业主负责购买的设备应于6月24日进场,25日开始安装。但因运输问题,推迟到6月28日才进场,造成安装时间推迟4天,人工窝工28个工日。施工单位及时提出增加工期4天并补偿相应费用的要求。
事件四:室内装修进行内墙涂料涂刷前,检查基层处理时,发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。
问题:
如果工程所在地人工费标准为35元/工日,应由业主给予补偿的窝工人工费标准为20元/工日,其余不予补偿。计算施工单位应得到的费用补偿为多少?
选项
答案
(1)在该工程结算时,星鼎公司可得到的合理的费用补偿为:配合用工工人费用=10×35=350(元);窝工费=24×20=480(元);增加的工程费用为30000元。合计=350+480+30000=30830元。 (2)安装公司可得到的合理的费用补偿为:窝工费=28×20=560(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2fyw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
采用单层条板做分户墙时,其厚度不应小于()。
背景:某学校食堂工程,建筑面积7000m2,框架结构,地上3层,外装饰为玻璃幕墙和石材,楼层之间安装有自动扶梯,在验收过程中发生了以下事件:事件一:幕墙分包工程施工完成,内部自行组织了检查,为整体工程验收创造条件。事件二:工程竣工验收时,总包单位将自
背景:某公司中标某沿海城市一栋办公楼工程,该公司进场后,给整个工程各工序进行划分,编制双代号时标网络图,并根据6月底、11月底进度检查实际情况,在网络图中标出两次检查的实际进度前锋线,如下图所示:在工程施工过程中发生以下事件:事件一:施工单位施工至工
背景:某工程项目合同工期为18个月,施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如下图所示。由于该工程施工工艺的要求,设计计划中工作C、工作H和工作J共用一台特殊履带吊装起重机械,为此需要对初始网络计划作调整。工作G完成后,由于建设单位变更施工图纸
背景:某建设单位新建办公楼,与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材,多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件:事件一:建设单位将该工程所有门窗单独发包,并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。
某大型建房建筑工程,不能担任项目负责人的建造师有()。
背景:某办公楼幕墙工程28层,正立面为单元式玻璃幕墙5600m2,其他部位为石材.12000m2和金属幕墙4700m2、明框玻璃幕墙6000m2,采用钢化中空玻璃,幕墙的开启扇采用隐框玻璃上悬窗。施工过程中,发生了如下事件:事件一:单元式玻璃组件采用之
配筋砌体工程中,构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,下列做法不符合规范要求的是()。
建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的()。
背景材料某工程项目业主与某施工单位签订了某钢筋混凝土结构工程施工合同,为保证工程质量,施工单位制定了如下质量控制的对策要点:(1)以人的工作质量确保工程质量;(2)严格控制投入品的质量;(3)全面控制施工过程,重点控
随机试题
阑尾炎术后切口感染,脓液黏稠成灰白色,其致病菌是
《建设工程质量管理条例》规定,施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工。当发现施工图中确实存在的问题时,( )。
下列选项中,( )属于损失补偿原则的派生原则。
某综合性企业2014年度发生如下业务:(1)与A公司签订一项易货合同,约定用120万元市场价格的库存商品换取市场价格为140万元的原材料,支付A公司差价20万元。(2)与B公司签订一份加工合同,为其加工一批特殊商品,原材料由该综合性企业
我国古代学制发源于()。
把下面的六个图形分为两类,使每一类图形都有各自的共同特征或规律,分类正确的一项是:
留里克王朝
简述机能完善者的特征及形成条件。
A.arbitraryB.avoidedC.complicatesD.createdE.distinctionsF.eachG.featuresH.individualI.rar
A、He’sdoingverywell.B、He’sstudyinginNewYork.C、Heleavesforschoolat7.D、Helikeshisschool.A该题询问情况。考点是应对回答问题。问题是托尼
最新回复
(
0
)