根据《建设工程质量管理条例》，建设单位未组织竣工验收，擅自对工程进行使用的，处工程合同价款( )的罚款。

admin2017-02-27 61

问题根据《建设工程质量管理条例》，建设单位未组织竣工验收，擅自对工程进行使用的，处工程合同价款( )的罚款。

选项 A、2％以上5％以下
B、2％以上4％以下
C、1％以上5％以下
D、1％以上4％以下

答案B

解析根据《建设工程质量管理条例》，建设单位未组织竣工验收，擅自对工程进行使用的，处工程合同价款2％以上4％以下的罚款。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2mtu777K

本试题收录于：建设工程法规及相关知识题库一级建造师分类

建设工程法规及相关知识

一级建造师

相关试题推荐

建设工程的发包方式主要包括()。
某建设单位2009年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法中，不正确的是()。
某建设单位与甲公司签订一施工总包合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司将其中的某部分项目工程分包给了乙公司，双方仅仅口头约定了合同事项而没有签订门面的分包合同。在甲公司所签订的合同中，()。
施工企业以电子邮件的方式向某供应商发出设备采购的要约，由于供应商的网站上公布了3个接受订购的电子邮箱，施工企业分别于2009年4月1日、2009年4月2日和2009年4月3日向这3个邮箱发送了相同内容的电子采购要约。根据《合同法》的规定，该施工企业采购要约
甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据合同法规定，下列表述中，正确的是()。
根据《招标投标法》的有关规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告。
为制止侵权行为，权利人在起诉前向人民法院申请保全证据。保全方法正确的有()。
某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于(　)。
某建筑公司与某城建公司组成了一个联合体去投标，他们在共同投标协议中约定如果在施工的过程中出现质量问题而遭遇建设单位的索赔，由建筑公司承担70％，城建公司承担30％，在合同履行过程中，由于技术问题给建设单位造成20万元的损失，则建设单位()
甲是乙的惟一继承人。乙生前没有立遗嘱，其死亡后留有一处房产，被甲继承。后甲与丙签订了买卖该处房屋的合同，那么下列表述中，符合我国《物权法》的是()。

随机试题

难燃性构件是指用难燃材料做成的构件或用可燃材料做成而用非燃烧性材料做保护层的构件，以下构件中，()不属于难燃性构件。
既是伊斯兰教的创始人，又是统一的阿拉伯国家的第一位政治领袖的是()
A．祛风湿、强筋骨、利水B．祛风通络、利水C．祛风湿、止痛、利水D．舒筋通络、化湿和胃E．祛风湿、通经络、消骨哽
FIDIC施工合同条件规定，缺陷责任期是自(　　)开始，至工程师颁发履约证书为止的天数。
在下列各项中，不能增加企业融资弹性的是(　　)。
甲某以自有房产投资于乙企业，其房屋产权变为乙某企业所有，则契税缴纳情况是()。
关于中国共产党历史上的重要会议，下列说法不正确的是：
异姓诸王
光盘中的信息必须首先调入()，然后才能被CPU使用。
Inthispartofthetest,youareaskedtogiveashorttalkonabusinesstopic.Youhavetochooseoneofthetopicsfromthe

最新回复(0)

根据《建设工程质量管理条例》，建设单位未组织竣工验收，擅自对工程进行使用的，处工程合同价款( )的罚款。

建设工程法规及相关知识

一级建造师

建设工程的发包方式主要包括()。

某建设单位2009年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法中，不正确的是()。

某建设单位与甲公司签订一施工总包合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司将其中的某部分项目工程分包给了乙公司，双方仅仅口头约定了合同事项而没有签订门面的分包合同。在甲公司所签订的合同中，()。

甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据合同法规定，下列表述中，正确的是()。

根据《招标投标法》的有关规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告。

为制止侵权行为，权利人在起诉前向人民法院申请保全证据。保全方法正确的有()。

某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于( )。

甲是乙的惟一继承人。乙生前没有立遗嘱，其死亡后留有一处房产，被甲继承。后甲与丙签订了买卖该处房屋的合同，那么下列表述中，符合我国《物权法》的是()。

难燃性构件是指用难燃材料做成的构件或用可燃材料做成而用非燃烧性材料做保护层的构件，以下构件中，()不属于难燃性构件。

既是伊斯兰教的创始人，又是统一的阿拉伯国家的第一位政治领袖的是()

A．祛风湿、强筋骨、利水B．祛风通络、利水C．祛风湿、止痛、利水D．舒筋通络、化湿和胃E．祛风湿、通经络、消骨哽

FIDIC施工合同条件规定，缺陷责任期是自( )开始，至工程师颁发履约证书为止的天数。

在下列各项中，不能增加企业融资弹性的是( )。

甲某以自有房产投资于乙企业，其房屋产权变为乙某企业所有，则契税缴纳情况是()。

关于中国共产党历史上的重要会议，下列说法不正确的是：

异姓诸王

光盘中的信息必须首先调入()，然后才能被CPU使用。

Inthispartofthetest,youareaskedtogiveashorttalkonabusinesstopic.Youhavetochooseoneofthetopicsfromthe

某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于(　)。

FIDIC施工合同条件规定，缺陷责任期是自(　　)开始，至工程师颁发履约证书为止的天数。

在下列各项中，不能增加企业融资弹性的是(　　)。