首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某市公路工程改建项目,业主与某承包商按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同中约定,一座立交桥实施分包,由某桥梁专业分包单位施工,该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件。 事件一: 施工期间,承包方发现施工图
【背景资料】 某市公路工程改建项目,业主与某承包商按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同中约定,一座立交桥实施分包,由某桥梁专业分包单位施工,该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件。 事件一: 施工期间,承包方发现施工图
admin
2016-01-05
19
问题
【背景资料】
某市公路工程改建项目,业主与某承包商按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同中约定,一座立交桥实施分包,由某桥梁专业分包单位施工,该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件。
事件一:
施工期间,承包方发现施工图纸有误,需设计单位进行修改。由于图纸修改,造成停工10天。承包方提出工期延期10天与费用补偿3万元的要求。
事件二:
施工期间由于强台风的影响,遭遇了50年一遇的特大暴雨的袭击,使得工程被迫停工7天,承包方提出工期延期7天与费用补偿2万元的要求。
事件三:
施工过程中,现场周围居民称承包方施工噪声对他们有干扰,阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。
事件四:
由于某路段路基基底是淤泥,根据设计文件要求,需进行换填,在招标文件中已提供了地质的技术资料。承包方原计划使用隧道出渣作为填料换填,但施工中发现隧道出渣级配不符合设计要求,需要进一步破碎,以达到级配要求,承包方认为施工费用高出合同单价,如仍按原价支付不合理,需另行给予延期20天与费用补偿20万元的要求。
事件五:
由于业主要求,立交桥设计长度增加了3m,业主的工程师向承包方下达了变更指令。承包方收到变更指令后,及时向分包单位发出了变更通知。分包单位接到变更通知后,向承包方提出了需增加费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔要求。承包方以此向分包单位支付索赔款20万元的凭证为索赔依据,向业主的工程师提出要求补偿该笔费用20万元和延长工期30天的要求。
【问题】
承包方提出的上述索赔要求,能否得到业主工程师批准?
选项
答案
(1)事件一中由于图纸修改造成的停工是由业主的原因造成的,故工程师应批准工期补偿和费用补偿。 (2)事件二中由于异常恶劣气候造成的7天停工是承包方不可预见的,应签证给予工期补偿7天,但不应给予费用补偿。 (3)事件三是承包方自身原因造成的,故不应给予费用补偿和工期补偿。 (4)事件四的发生是承包方应合理预见的,故工程师不应签证给予费用补偿和工期补偿。 (5)事件五是因其属于业主责任造成的,故工程师应批准由于设计变更导致的费用补偿20万元和工期补偿30天。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2oYJ777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
根据《建设工程安全生产管理条例》规定,实行施工总承包的建设工程发生施工生产安全事故后,应由()向当地安全生产监督管理部门报告。
有一段管路如图所示,过流断面1-1处的管径d1=0.2m,位置高度h1=2.0m,压强水头水柱。过流断面2-2处的管径d2=0.4m,位置高度h2=4.0m,压强水头断面平均流速v2=1.0m/s。说明管路中水流的流动情况,正确的是()。
对单侧电源线路的自动重合闸方式的选择应符合()规定。
根据《建设工程勘察设计管理条例》的规定,建设工程勘察、设计方案的评标一般不考虑()。
某医院欲新建一办公大楼,该办公大楼由某城建集团承包建造,则施工许可证应由()申领。
根据《建设工程安全生产管理条例》规定,工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和()标准。
某单位转产,对化验室管理失误造成对场地造成污染,该单位应当将()报经县级以上环境保护部门同意后,在环境保护部门规定的期限内对污染场地进行环境恢复。
海岸工程建设项目的单位,必须在建设项目可行性研究阶段,对海洋环境进行科学调查,根据自然条件和社会条件,合理选址()。
【背景资料】某施工单位承建某铁路专用线项目,内容包括桥梁、路基、轨道工程,不含“三电”工程,工期为一年。项目中特大桥桥梁设计均为32mT梁,其中2号特大桥为旱桥,桥位处的地质条件为:黏土覆盖层厚15~18m,其下基岩为弱风化石灰岩。该专用线起点
【背景资料】某施工单位承建某铁路专用线项目,内容包括桥梁、路基、轨道工程,不含“三电”工程,工期为一年。项目中特大桥桥梁设计均为32mT梁,其中2号特大桥为旱桥,桥位处的地质条件为:黏土覆盖层厚15~18m,其下基岩为弱风化石灰岩。该专用线起点
随机试题
抗休克治疗时,下列哪项药物对改善肾缺血有利
A、 B、 C、 D、 E、 E
TRIPS强调国民待遇和最惠国待遇,其中最惠国待遇原则是首次在知识产权国际保护领域适用。TRIPS最惠国待遇原则也有例外,以下属于例外的是:
工程咨询服务项目影响进度的因素很多,其中()是最重要的因素。
在民事诉讼程序中,下列情形可以缺席判决的有()。
下列各项,应计入营业外收入的有()。
阅读下列材料,回答问题。材料一第一次技术革命发生在18世纪,它以纺织机改革为起点,以蒸汽机的发明与使用为标志。1765年哈格里夫斯发明了珍妮纺纱机;1779年克隆普顿综合珍妮纺纱机和水力纺纱机的优点,制造了骡机;1785年卡特莱特制造水力织布机。
1963年,周恩来总理讲我们党提出一系列和平解决台湾问题、政策和主张归纳为“一纲四目”,“一纲”即()
"Down-to-earth"meanssomeoneorsomethingthatishonest,realisticandeasytodealwith.Itisapleasuretofind【C1】______wh
A、ItsellsverywellinJapan.B、Itissupportedbythegovernment.C、Itisquestionedbytheoldgeneration.D、Itcausesmisund
最新回复
(
0
)