某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天；(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到8小时；(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到

admin2021-05-27 47

问题某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天；(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到8小时；(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为( )。

选项 A、2012年11月7日
B、2012年11月14日
C、2012年11月21
D、2012年11月28日

答案B

解析本题中(1)属于承包商责任，工期不能顺延，(2)属于发生了不可抗力事件，工期应该顺延，(3)虽然是非承包商原因停电停水超过了8小时，但是并不是在一周内发生的，因此工期不能顺延，(4)是可以顺延的，因此(2)和(4)可以顺延的天数总共是14天，工程的实际竣工日期为2012年11月14日。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2rgw777K

本试题收录于：建设工程法规及相关知识题库二级建造师分类

建设工程法规及相关知识

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程法规及相关知识

二级建造师

项目经理甲因劳资纠纷被工人乙起诉，人民法院作出裁决后，甲表示不服，准备上诉，则下列错误的是()。

工人甲在现场作业时摔伤，将所在单位乙公司起诉。现公司对于人民法院作出的要求其现予支付部分工伤员工医疗费用的裁定表示不服，则下列说法正确的是()。

工程建设中，如果由于建设单位不及时支付工程款，承包商与其解除了合同，则其()。

甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元，约定2004年5月1日还款。但到2004年6月1日，甲仍未还钱。2004年7月3日乙向甲要账，乙向甲口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是()。

甲不慎掉人闹市街口的一个正在施工的井里受伤。一年零五个月后到法院起诉，要求施工单位赔偿其损失。对此案法院()。

某公司在与农民工工资纠纷的诉讼中败诉，法庭判决其2006年8月5日前支付农民工工资5万元，但该公司在判决规定的支付日期截止日期没有支付，则农民工可以在()之前申请强制执行。

根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是()。

根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应收“处罚”的说法，正确的是()。

关于招标代理机构的说法，正确的有()。

某企业的投标文件中，投标报价大写金额为伍仟万元，而小写金额为5200万元，则其投标价格应认定为()。

患者，男，20岁，服用抗高血压药物2年，效果不佳，BP26.6/14.6kPa(200/110mmHg)，左上腹可听到血管杂音，为确诊高血压的原因，最有价值的检查是

典型的消化性溃疡的临床特点是、、。

《建设工程质量管理条例》中规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

在期货交易中，保证金余额不足以维持最低水平时，结算所会要求交易者在规定的时间内追缴保证金达到()。

发生基金运作费的费用大于基金净值十万分之一的，应于发生时直接计入基金损益。()

食物添加剂的主要功能有哪些?

沟通协调是人民警察实现服务群众和警务工作目标的重要方法，下列哪项体现出了公安机关在群众工作中的沟通协调能力?()

党的()指明公安机关及其人民警察从事工作的基本方向、基本要求和基本做法。

用最小平方法拟合直线趋势方程＝a＋bt，若b为正数，则该现象的趋势为()。[江苏大学2011研]

WhereistheBlackForest?Whatdoesthestorytrytotellus?

建设工程法规及相关知识

二级建造师

项目经理甲因劳资纠纷被工人乙起诉，人民法院作出裁决后，甲表示不服，准备上诉，则下列错误的是()。

工人甲在现场作业时摔伤，将所在单位乙公司起诉。现公司对于人民法院作出的要求其现予支付部分工伤员工医疗费用的裁定表示不服，则下列说法正确的是()。

工程建设中，如果由于建设单位不及时支付工程款，承包商与其解除了合同，则其()。

甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元，约定2004年5月1日还款。但到2004年6月1日，甲仍未还钱。2004年7月3日乙向甲要账，乙向甲口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是()。

甲不慎掉人闹市街口的一个正在施工的井里受伤。一年零五个月后到法院起诉，要求施工单位赔偿其损失。对此案法院()。

某公司在与农民工工资纠纷的诉讼中败诉，法庭判决其2006年8月5日前支付农民工工资5万元，但该公司在判决规定的支付日期截止日期没有支付，则农民工可以在()之前申请强制执行。

根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是()。

根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应收“处罚”的说法，正确的是()。

关于招标代理机构的说法，正确的有()。

某企业的投标文件中，投标报价大写金额为伍仟万元，而小写金额为5200万元，则其投标价格应认定为()。

患者，男，20岁，服用抗高血压药物2年，效果不佳，BP26.6/14.6kPa(200/110mmHg)，左上腹可听到血管杂音，为确诊高血压的原因，最有价值的检查是

典型的消化性溃疡的临床特点是________、________、________。

《建设工程质量管理条例》中规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

在期货交易中，保证金余额不足以维持最低水平时，结算所会要求交易者在规定的时间内追缴保证金达到()。

发生基金运作费的费用大于基金净值十万分之一的，应于发生时直接计入基金损益。()

食物添加剂的主要功能有哪些?

沟通协调是人民警察实现服务群众和警务工作目标的重要方法，下列哪项体现出了公安机关在群众工作中的沟通协调能力?()

党的()指明公安机关及其人民警察从事工作的基本方向、基本要求和基本做法。

用最小平方法拟合直线趋势方程＝a＋bt，若b为正数，则该现象的趋势为()。[江苏大学2011研]

WhereistheBlackForest?Whatdoesthestorytrytotellus?

典型的消化性溃疡的临床特点是、、。