首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
下列关于工期延误的说法,不正确的是( )。
下列关于工期延误的说法,不正确的是( )。
admin
2016-07-25
50
问题
下列关于工期延误的说法,不正确的是( )。
选项
A、可索赔延误是指非承包商原因引起的工程延误
B、关键线路上任何工作的延误都会造成总工期的推迟
C、由于质量不符合合同要求而造成的返工属于因业主原因引起的延误
D、如果非关键线路上的工作延误的时间少于该工作的总时差,业主一般不会给予工期顺延
答案
C
解析
由于承包商原因引起的延误有:①施工组织不当,出现窝工或停工待料等现象;②质量不符合合同要求而造成返工;③资源配置不足;④开工延误;⑤劳动生产率低;⑥分包商或供货商延误等。A项,可索赔延误是指非承包商原因引起的工程延误,包括业主或工程师的原因和双方不可控制的因素引起的索赔;B项,由于关键线路上任何工作(或工序)的延误都会造成总工期的推迟,因此,非承包商原因造成关键线路延误都是可索赔延误;D项,对于非关键路线的延误,如果延误时间少于该工作的总时差,业主一般不会给予工期顺延,但可能给予费用补偿;如果延误时间大于该工作的总时差,非关键线路的工作就会转化为关键工作,从而成为可索赔延误。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2vXu777K
本试题收录于:
建设工程项目管理题库一级建造师分类
0
建设工程项目管理
一级建造师
相关试题推荐
建设工程项目总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验,实现建设生产过程的()。
承包人按照工程师的变更指令实施变更工作后,往往会涉及对变更工程价款的确定问题。变更工程的费率或价格,往往是双方协商时的焦点。计算变更工程应采用的费率或价格,可分为( )。
施工图预算的编制以( )为主要依据。
某分部工程时标网络计划如下图所示查实际进度如图中前锋线所示,该图表明( )。
下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。
发包人在收到竣工结算报告及结算资料后( )天内仍不支付工程竣工结算价款的,承包人可以与发包人协议将该工程折价变卖。
建设工程常用网络计划中,单代号搭接网络计划是前后工作之间有多种逻辑关系的( )网络计划。
职业健康安全与环境管理体系的程序文件的内容可按()的顺序和内容来编写。
为了区分业主方和代表业主利益的项目管理方和()等的管理职能,可以用管理职能分工表表示。
工期索赔的计算方法包括()。
随机试题
甲在某商厦买了一台电视机,使用不到3个月,发生爆炸,财产损失达12000元。经查属于质量事故,甲要求商厦赔偿其损失。商厦认为产品质量责任在于厂家,让甲找生产者索赔。甲可以向谁提出索赔请求?()
最可能的诊断是估计患者腹水量至少有
急性乳腺炎常见的病因是
在工业管道施工中,需对φ273×7的碳钢无缝管的5个焊口进行X光射线探伤。胶片长度为300mm,其X光射线探伤工程量应为()张。
由于客户的交易资金被独立保管于存管银行而并不存放于证券公司,券商结算模式又被称之为()。
简述皮亚杰的认知发展理论。
儿童诗歌包括儿歌和儿童诗两部分,试论述儿歌与儿童诗的区别。
人民法院审理行政案件,依法实行()。
Studythefollowingphotoscarefullyandwriteanessayinwhichyoushould1)describethephotosbriefly,2)interpret
Owningacatcanreducetheriskofheartattacksandstrokesbymorethanathird,researchershavefound.Scientistssaidthat
最新回复
(
0
)