关于开工通知的表述中，不正确的是( )，。

admin2019-04-30 33

问题关于开工通知的表述中，不正确的是( )，。

选项 A、当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知
B、合同工期自开工通知中载明的开工日起计算
C、如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成，由于监理人不能按时发出开工通知，则要顺延合同工期但不赔偿承包人的相应损失
D、如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延

答案C

解析如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监理人不能按时发出开工通知，则要顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失，故选项C错误。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2yZ5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

关于开工通知的表述中，不正确的是( )，。

建设工程合同管理

一级监理工程师

监理委托合同中，属于委托人权利有(　　)。

发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由(　　)鉴定部门鉴定。

在国际招标方式中，投标单位可以在投标截止日期后对投标书再作实质性修改的方式是(　　)。

合同公证与鉴证的不同点是(　　)。

建设工程设计合同履行时，(　　)是承包人的义务。

施工过程中因承包人原因导致的工程变更，(　　)。

抵押与质押的区别主要在于(　　)。

某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失6077元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为()万元。

我国《建筑工程施工合同(示范文本)》规定，由(　　)支付保险费用。

建设工程勘察合同法律关系的客体是指()。

市场分割理论认为(　　)。

时期数列中各项指标数值()

下列有关氯雷他定的说法，错误的是

下列属于硬木材的是()。

下列塑料制品中，能够作为食物容器放入微波炉中加热的是()。

Inspiteof"endlesstalkofdifference,"Americansocietyisanamazingmachineforhomogenizingpeople.Thereis"thedemocra

负责数据库中查询操作的数据库语言是

【S1】【S6】

关于开工通知的表述中，不正确的是( )，。

建设工程合同管理

一级监理工程师

监理委托合同中，属于委托人权利有( )。

发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由( )鉴定部门鉴定。

在国际招标方式中，投标单位可以在投标截止日期后对投标书再作实质性修改的方式是( )。

合同公证与鉴证的不同点是( )。

建设工程设计合同履行时，( )是承包人的义务。

施工过程中因承包人原因导致的工程变更，( )。

抵押与质押的区别主要在于( )。

某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失6077元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为()万元。

我国《建筑工程施工合同(示范文本)》规定，由( )支付保险费用。

建设工程勘察合同法律关系的客体是指()。

市场分割理论认为( )。

时期数列中各项指标数值()

下列有关氯雷他定的说法，错误的是

下列属于硬木材的是()。

下列塑料制品中，能够作为食物容器放入微波炉中加热的是()。

Inspiteof"endlesstalkofdifference,"Americansocietyisanamazingmachineforhomogenizingpeople.Thereis"thedemocra

负责数据库中查询操作的数据库语言是

【S1】【S6】

监理委托合同中，属于委托人权利有(　　)。

发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由(　　)鉴定部门鉴定。

在国际招标方式中，投标单位可以在投标截止日期后对投标书再作实质性修改的方式是(　　)。

合同公证与鉴证的不同点是(　　)。

建设工程设计合同履行时，(　　)是承包人的义务。

施工过程中因承包人原因导致的工程变更，(　　)。

抵押与质押的区别主要在于(　　)。

我国《建筑工程施工合同(示范文本)》规定，由(　　)支付保险费用。

市场分割理论认为(　　)。