首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景材料 施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某二十层综合办公楼工程施工合同。合同巾约定: (1)人工费综合单价为45元/工日; (2)一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d; (3)
背景材料 施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某二十层综合办公楼工程施工合同。合同巾约定: (1)人工费综合单价为45元/工日; (2)一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d; (3)
admin
2016-01-11
23
问题
背景材料
施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某二十层综合办公楼工程施工合同。合同巾约定:
(1)人工费综合单价为45元/工日;
(2)一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;
(3)施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工,施工过程中发生如下事件:
【事件一】3月19~20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工20工日,一台挖掘机陷入淤泥中。
【事件二】3月21日施工总承包单位租赁一台吊车(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班),并进行维修保养,导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。
【事件三】5月10日上午地下室底板结构施工时,监理工程师口头紧急通知停工,5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间共造成人员窝工300工日。
【事件四】6月30日地下室全钢模板吊装施工时,因供电局检修线路停电导致工程停工8h。
【事件五】主体结构完成后,施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位,会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板,用量350m
2
。会议室墙面采用人造木板装饰,其中细木工板用量600m
2
,用量最大的一种人造饰面木板300m
2
。
针对事件一到事件三,施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。
问题:
事件一到事件三中,施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。
选项
答案
分析施工总承包单位就事件一到事件三提出的工期和费用索赔可得: 事件一:工期索赔成立,费用索赔不成立。 理由:由于不可抗力造成的工期可以顺延,但窝工费用不给予补偿。 事件二:工期和费用索赔不成立。 理由:租赁的吊车维修保养属于承包商自身的责任。 事件三:工期和费用索赔成立。 理由:由于设计变更 造成的工期延误和费用增加的责任应由建设单位承担。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/3AAw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
作为排除地下水设施之一的渗井,其井壁和填充料之间应设置( )。
水泥混凝土路面,当一次铺筑宽度小于路面宽度时,应设置(),位置应避开轮迹,并重合或靠近车道线,构造可采用设拉杆平缝型。
在旧沥青混凝土路面重铺再生法中,四个工序编号为:①拌和整型;②罩新面;③铣刨翻松路面;④加热软化路面,正确的工序排列是()。
无机结合料稳定基层施工对原材料的技术要求,包括()。
预制梁(板)的吊装是桥梁上部结构装配式施工中的重要环节,根据施工现场和设备的具体情况,选用最适合的架设安装方法。下面说法正确的是()。
填筑路基时,凡不因潮湿或冻融影响而变更其体积的优良土应填在( )。
在整个公路工程合同体系中,核心合同是()。
水泥混凝土抗折强度是以( )的梁形试件在标准养护条件下达到规定龄值后,并按规定的计算方法得到的强度值。
某承包人为了赶工期,曾在雨中铺筑沥青混凝土,对此造成的质量缺陷,监理工程师应()。
一个路段的监控系统是根据道路的特点、桥梁与隧道等大型构造物的分布、交通量以及()等因素来构架本路段的监控系统。
随机试题
某县公安局于2012年5月25日以方某涉嫌合同诈骗罪将其刑事拘留,同年6月26日取保候审,8月11日检察院决定批准逮捕方某。2013年5月11日,法院以指控依据不足为由判决方某无罪,方某被释放。2014年3月2日方某申请国家赔偿。下列哪一说法是正确的?
利用实验室间的比对,按照预先制定的准则评价参加者的能力叫能力验证。()
招标采购项目评价常见的方法有()
下列各项中,不属于我国政府采购主体的是()。
以下关于制度化管理特征的说法,错误的是()。
北京市2008年年末全市常住人口1695万人,比上年末增加62万人。其中,城镇人口1439.1万人,占常住人口的84.9%。户籍人口1229.9万人,增加16.6万人;外来人口465.1万人,增加45.4万人,占常住人口的比重为27.4%。全市常住人口出生
单一制国家结构形式的特征有()。
万众创新,需要不拘一格的包容,让各种类型的人才脱颖而出;需要自由宽松的环境,让各种新奇的探索互相________;需要体制变革的________,让全社会每一个细胞的生命活力充分________。填入画横线部分最恰当的一项是:
已知3阶矩阵A与3维列向量x,使x,Ax,A2x线性无关,且满足A3x=3Ax-2A2x,令P=(x,Ax,A2x).求3阶矩阵B,使A=PBP-1;
YouwillhearaninterviewwithPaulaShannon,thetopfemaleexecutiveatLionbridgeTechnologies,aglobalfirmthatprovides
最新回复
(
0
)