某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供；由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元／台班，人工补偿费为50元／日工；总工期为120元／天；竣工时间提前奖励为3 000元／天，误期损失赔偿费为5 000元

admin2019-09-29 70

问题某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供；由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元／台班，人工补偿费为50元／日工；总工期为120元／天；竣工时间提前奖励为3 000元／天，误期损失赔偿费为5 000元／天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图l所示(单位：天)。

施工过程中发生如下事件：
事件一：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。
事件二：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费；由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件三：由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3天(每停一天影响30工日，10台班)；由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5天(每停一天影响40工日，10台班)；由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6天(每停一天影响20工日，5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件四：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。该工程的实际工期为122天。
分析施工单位应该获得工期提前奖励，还是应该支付误期损失赔偿费。金额是多少?

选项

答案工作BE延误是建设单位的责任，有工期延长，总共为3+1=4(天)；工作C延误是施工单位的责任，但并不影响工期。延误后的工期为124天，实际工期122天，故施工单位提前2天完工，应获得奖励3 000×2=6 000(元)。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/3G3w777K

本试题收录于：市政公用工程管理与实务题库二级建造师分类

市政公用工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

市政公用工程管理与实务

二级建造师

根据《绿色施工导则》的有关规定，施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用()。

地下连续墙工法的优点主要有()。

合同文件是索赔的最重要的依据，其中包括(　　)等。

施工技术文件应由施工单位编制，由(　　)保存。

在电子商务的运作过程中，电子商务网站推广属于()阶段的工作。

在操作立式车床时，应()。

上消化道出血粪便隐血试验阳性最少出血量为

高压变压器的容量一般按最大额定容量的多少设计

民事诉讼法规定，人民法院按照审判监督程序提审的案件，如果原生效判决是第一审判决的，应如何进行审理?()

设备及其连接件进行严密性耐压试验时，试验压力为(　　)实用额定工作压力。

企业发生的下列事项中，影响“投资收益”的是()。

根据调查报告的作用和内容，可将其分为()。

下列对IEEE802．11协议的描述中，错误的是()。

市政公用工程管理与实务

二级建造师

根据《绿色施工导则》的有关规定，施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用()。

地下连续墙工法的优点主要有()。

合同文件是索赔的最重要的依据，其中包括( )等。

施工技术文件应由施工单位编制，由( )保存。

在电子商务的运作过程中，电子商务网站推广属于()阶段的工作。

在操作立式车床时，应()。

上消化道出血粪便隐血试验阳性最少出血量为

高压变压器的容量一般按最大额定容量的多少设计

民事诉讼法规定，人民法院按照审判监督程序提审的案件，如果原生效判决是第一审判决的，应如何进行审理?()

设备及其连接件进行严密性耐压试验时，试验压力为( )实用额定工作压力。

企业发生的下列事项中，影响“投资收益”的是()。

根据调查报告的作用和内容，可将其分为()。

下列对IEEE802．11协议的描述中，错误的是()。

合同文件是索赔的最重要的依据，其中包括(　　)等。

施工技术文件应由施工单位编制，由(　　)保存。

设备及其连接件进行严密性耐压试验时，试验压力为(　　)实用额定工作压力。