实施监理的某公路工程在施工过程中发生如下事件：事件1：路基土方工程完成后，经过监理人检查验收确认质量合格。承包人向监理人申请工程计量与支付。事件2：在处理填方路基地基的施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，为了使压实质量得到

admin2022-03-24 30

问题实施监理的某公路工程在施工过程中发生如下事件：
事件1：路基土方工程完成后，经过监理人检查验收确认质量合格。承包人向监理人申请工程计量与支付。
事件2：在处理填方路基地基的施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，为了使压实质量得到保证，在监理人认可后，承包人将压实范围适当扩大。施工完成后，承包人将扩大范围的施工工程量向监理人提出计量支付的要求，但遭到监理人的拒绝。
事件3：在该工程施工过程中，承包人根据监理人的变更指示对部分工程进行了变更施工。承包人已按变更指示实施了该变更工程。
事件4：在土方开挖过程中，有两项重大原因使工期发生较大的拖延：一是土方开挖时遇到了一些地质勘探没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的时间；二是施工过程中遇到数天季节性小雨，由于雨后土中含水量过大不能立即进行压实施工，从而耽误了工期。随后，承包人按照正常索赔程序向监理工程师提出延长工期并补偿停工期间窝工损失的要求。
问题：
针对事件3，写出变更工程的估价原则与方法。

选项

答案变更工程的估价原则与方法为： (1)合同中已有适用于变更工程的价格，按照合同中已有的价格确定变更工程价款。 (2)合同中没有适用于变更工程的价格，但有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格确定变更工程价款。 (3)合同中没有适用于或类似于变更工程的价格，可在综合分析承包人投标时提交的投标报价单价分析表的基础上，由监理工程师与发包人、承包人协商确定变更工程价款，若协商无法达成一致，则由总监理工程师确定变更工程价款。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/3Hq5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为()。

()仅适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。因此采用这种合同类型要求发包人必须准备详细全面的设计图纸和各项说明，使承包人能准确计算工程量。

()是发包人和承包人为完成商定的设备安装调试工作，明确相互权利、义务关系的合同。

设备采购合同是()。除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。

设备工程设计合同设计人未按约定期限完成设计任务，委托方可以要求设计方()。

电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、摄影作品，其发表权、著作权中的财产权的保护期为()年。

下列不能授予专利权的是()。①科学发现；②科学发明；③活动规则；④疾病治疗方法

合同被变更、撤销的前提是()。

在合同谈判阶段双方谈判的结果一般以“合同补遗”的形式，有时也以()形式，形成书面文件。

《工程建设项目招标范围和规模标准规定》必须招标的项目，其中总投资在()万元以上必须招标。

某公安机关法医鉴定室的法医王某一天下班途中，亲眼目睹了李某故意伤害案的经过。下列说法哪些是正确的?

A．淋巴细胞增殖反应试验B．免疫球蛋白检测C．RT-PCR技术D．黏附分子测定E．CH50溶血试验T细胞免疫缺陷选择

下列染色体畸变类型中不计入畸变范围的是

女，60岁。一月前患腰腿疼痛，受凉后加重，劳累后加重，休息后可得以缓解。饮食尚可，二便正常，舌淡苔白，尺脉沉迟少力。最佳选药是

其他投资支出的内容有：()；为可行性研究购置固定资产的费用；购买或自行开发无形资产的费用；递延资产。

在抽样平均误差一定的条件下，抽样推断的精确度和极限误差的关系是()。

甲将票据赠与乙，乙可以取得优于甲的票据权利。()

行政职务侵权，是指国家行政机关或者行政机关人员在执行行政职务过程中，侵害公民、法人或者其他组织的合法权益的行为。根据上述定义，下列属于行政职务侵权的是()。

A、 B、 C、 B图片A是2.00元，图片B是3.00元，图片C是1.00元，所说的是最贵的。故本题答案为B。