某工程网络计划有三条独立的路线A—D、B—E、C—F，其中B—E为关键线路，TFA=TFD=2天，TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B12作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作延误1

admin2010-11-16 42

问题某工程网络计划有三条独立的路线A—D、B—E、C—F，其中B—E为关键线路，TFA=TFD=2天，TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B12作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为( )天。

选项 A、42
B、24
C、14
D、4

答案C

解析首先应作出判断：只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误后可以发现，关键路线依然是B-E，一共延误了14天，所以工期索赔总天数为14天。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/3Nnw777K

本试题收录于：建设工程计价题库一级造价工程师分类

建设工程计价

一级造价工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程计价

一级造价工程师

不规则或多边形钢板的质量应按其()计算。

毛石基础是由强度较高且耐风化的毛石和砂浆砌筑而成的。根据毛石材料特点，毛石基础砌筑时的宽度及台阶高度不应小于()mm。

关于建筑面积计算规则中，下列叙述正确的是()。

关于土石方工程施工，正确的说法有()。

路基土方施工时，当地面纵坡大于()的深谷陡坡地段，可采用竖向填筑法施工。

关于土的塑性指数不正确的有()。

按工业建筑用途分类，机械制造厂的热处理车间厂房属于()。

下列是项目管理规划大纲编制过程中的工作步骤：1)收集、分析项目的有关资料和信息2)明确项目目标3)明确项目管理内容4)编制项目目标计划和管理计划5)确定项目管理组织模式、结构和职责6)汇总整理

某新建项目达产年份的设计生产能力为80万件，年固定成本为500万元，产品售价预计50元/件，销售税金及附加税率为6%，所得税税率为33%，产品可变成本为30元/件，要想获得年税后利润50万元的生产能力利用率为(　　)。

生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试的人员，其工资、工资性补贴等费用应从与未来企业生产经营有关的其他费用中的()中支付。

孙某因犯故意伤害罪被中级人民法院第一审判处死刑缓期二年执行，人民检察院提起抗诉。第二审人民法院经审理后改判孙某死刑立即执行。对此案的处理，下列哪一种说法是正确的?()

Nomatterhow______,it’simpossiblethathehasneverlostmoney.

甲状腺功能亢进病人术前准备有效的指标为

油风的针灸治疗可采取：

建设项目的工程造价在量上与(　　　)相等。

在我国的二十四节气中，春天的最后一个节气是()。

排球比赛中的“背飞”属于()。

存款储蓄有多种形式，其中能够最大限度地吸收社会闲散奖金的有效形式是(　)。

•Youwillhearfiveshortrecordings.•Foreachrecording,decidewhatthespeaker’sjobis.•Writeoneletter(A—H)nexttothe

In1962,duringanelectioncampaign,theCanadiangovernmentattemptedtoboosttheeconomybyloweringthevalueoftheCanadian

建设工程计价

一级造价工程师

不规则或多边形钢板的质量应按其()计算。

毛石基础是由强度较高且耐风化的毛石和砂浆砌筑而成的。根据毛石材料特点，毛石基础砌筑时的宽度及台阶高度不应小于()mm。

关于建筑面积计算规则中，下列叙述正确的是()。

关于土石方工程施工，正确的说法有()。

路基土方施工时，当地面纵坡大于()的深谷陡坡地段，可采用竖向填筑法施工。

关于土的塑性指数不正确的有()。

按工业建筑用途分类，机械制造厂的热处理车间厂房属于()。

下列是项目管理规划大纲编制过程中的工作步骤：1)收集、分析项目的有关资料和信息2)明确项目目标3)明确项目管理内容4)编制项目目标计划和管理计划5)确定项目管理组织模式、结构和职责6)汇总整理

某新建项目达产年份的设计生产能力为80万件，年固定成本为500万元，产品售价预计50元/件，销售税金及附加税率为6%，所得税税率为33%，产品可变成本为30元/件，要想获得年税后利润50万元的生产能力利用率为( )。

生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试的人员，其工资、工资性补贴等费用应从与未来企业生产经营有关的其他费用中的()中支付。

孙某因犯故意伤害罪被中级人民法院第一审判处死刑缓期二年执行，人民检察院提起抗诉。第二审人民法院经审理后改判孙某死刑立即执行。对此案的处理，下列哪一种说法是正确的?()

Nomatterhow______,it’simpossiblethathehasneverlostmoney.

甲状腺功能亢进病人术前准备有效的指标为

油风的针灸治疗可采取：

建设项目的工程造价在量上与( )相等。

在我国的二十四节气中，春天的最后一个节气是()。

排球比赛中的“背飞”属于()。

存款储蓄有多种形式，其中能够最大限度地吸收社会闲散奖金的有效形式是( )。

•Youwillhearfiveshortrecordings.•Foreachrecording,decidewhatthespeaker’sjobis.•Writeoneletter(A—H)nexttothe

In1962,duringanelectioncampaign,theCanadiangovernmentattemptedtoboosttheeconomybyloweringthevalueoftheCanadian

某新建项目达产年份的设计生产能力为80万件，年固定成本为500万元，产品售价预计50元/件，销售税金及附加税率为6%，所得税税率为33%，产品可变成本为30元/件，要想获得年税后利润50万元的生产能力利用率为(　　)。

建设项目的工程造价在量上与(　　　)相等。

存款储蓄有多种形式，其中能够最大限度地吸收社会闲散奖金的有效形式是(　)。