首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图3.1所示。 工程实施到第5个月月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行1个月。 在施工过程中发生如下事件: 事件1:A1工作施工半个月后发现业主提供的地质资料不准确,经与业主
某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图3.1所示。 工程实施到第5个月月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行1个月。 在施工过程中发生如下事件: 事件1:A1工作施工半个月后发现业主提供的地质资料不准确,经与业主
admin
2020-10-27
52
问题
某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图3.1所示。
工程实施到第5个月月末检查时,A
2
工作刚好完成,B
1
工作已进行1个月。
在施工过程中发生如下事件:
事件1:A
1
工作施工半个月后发现业主提供的地质资料不准确,经与业主、设计单位协商确认,将原设计进行变更,设计变更后工程量没有增加,但承包商提出以下索赔:设计变更使A
1
工作的施工时间增加1个月,故要求将原合同工期延长1个月。
事件2:工程施工到第6个月,遭受飓风袭击,造成了相应的损失,承包商及时向业主提出费用索赔和工期索赔,经业主工程师审核后的内容如下:
①部分已建工程遭受不同程度的破坏,费用损失为30万元。
②在施工现场,承包商用于施工的机械受到损坏,造成损失5万元;用于工程上待安装设备(承包商供应)损坏,造成损失1万元。
③由于现场停工造成机械台班损失3万元,人工窝工费2万元。
④施工现场承包商使用的临时设施损坏,造成损失1.5万元;业主使用的临时用房损坏,修复费用为1万元。
⑤因灾害造成施工现场停工0.5个月,索赔工期为0.5个月。
⑥灾后清理施工现场,恢复施工需费用的3万元。
事件3:A
3
工作的施工过程中由于业主供应的材料没有及时到场,致使该工作延长1.5个月,发生人员窝工和机械闲置费用为4万元(有签证)。
问题:
除事件1引起的企业管理费的索赔费用之外,承包商可得到的索赔费用是多少?合同工期可顺延多长时间?
选项
答案
索赔费用=30+1+1+3+4=39(万元)。 合同工期可顺延1.5个月。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/3u75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
中外合资经营监理企业是经中国政府批准,在中国境内( )的主要从事工程监理业务的监理企业。
《中华人民共和国建筑法》规定,实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的( )书面通知被监理的建筑施工单位。
未取得《工程监理企业资质证书》承担监理业务的,予以取缔,处合同约定的监理酬金( )的罚款;有违法所得的,予以没收。
保险作为风险转移的方式之一,其缺点是( )。
监理信息的分类原则上可以考虑按( )等进行划分,以保证监理信息检索和归档工作的顺利进行。
直线制组织形式具有( )的特点。
作为其他各类措施的前提和保障,( )措施运用得当可以收到良好效果。
为了加强房屋建筑工程和市政基础设施工程质量的管理,根据()制定本办法。
根据《建设工程安全生产管理条例》,下列说法正确的是()。
《中华人民共和国建筑法》规定,两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照( )的业务许可范围承担工程。
随机试题
男性,40岁,因门脉高压症,食管、胃底曲张静脉破裂出血引起休克,经放置三腔管压迫止血和快速输血、补液后,抽出胃内容物中已无血液。脉搏150/min,血压10.1/6.1kPa(76/46mmHg),中心静脉压0.196kPa(2cmH2O)。表示病人已发生
男,45岁。间断性上腹部不适1年。经检查诊断为“慢性胃炎合并幽门螺杆菌感染”。医生建议其服用奥美拉唑20mg、阿莫西林1.0mg、克拉霉素0.5mg,均每日两次。上述药物的服用疗程应是
甲是著名的作家,被一家报社无中生有的报道说其私生活不检点,甲于是向法院起诉,要求报社恢复名誉、消除影响、赔礼道歉并赔偿精神损害。甲在诉讼中突然因病去世,其子乙作为继承人参加诉讼。以下关于精神损害赔偿的说法正确的是:()
以下不是外资股的是()。
下列不属于税务行政许可的是( )。
财政转移性支出包括()。
甲股份有限公司(以下简称甲公司)有关新技术开发资料如下:(1)20×1年年初,甲公司董事会决定加大新技术的开发力度,投入3000万元用于研究开发生产A产品的新技术。1月份课题小组成立,在研究阶段,课题组对该新产品中涉及的材料、设备、生产工艺以及相
生产企业中,物料的移动伴随着生产活动贯穿整个生产过程的始终。在物流过程中会积累很多浪费,主要有()。
班集体形成的主要标志之一是()。
Whatwillbethoughtaboutmostlywhenonewantstofindajob?
最新回复
(
0
)