首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
在履行合同过程中,由于发包人的原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润,其原因主要包括( )等。
在履行合同过程中,由于发包人的原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润,其原因主要包括( )等。
admin
2021-09-12
48
问题
在履行合同过程中,由于发包人的原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润,其原因主要包括( )等。
选项
A、增加合同工作内容
B、改变合同中任何一项工作的技术要求或其他特性
C、提供图纸延误
D、发包人延迟提供材料、工程设备或变更交货地点的
E、未按合同约定及时支付预付款、进度款
答案
A,C,D,E
解析
在履行合同过程中,由于发包人的下列原因造成工期延误的承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润:
(1)增加合同工作内容。
(2)改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性。
(3)发包人延迟提供材料工程设备或变更交货地点的。
(4)因发包人原因导致的暂停施工。
(5)提供图纸延误。
(6)未按合同约定及时支付预付款、进度款。
(7)发包人造成工期延误的其他原因。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4A1w777K
本试题收录于:
建设工程计价题库一级造价工程师分类
0
建设工程计价
一级造价工程师
相关试题推荐
以定额单价法确定工程造价,是我国采用的一种与()经济相适应的工程造价管理制度。
制定工程量清单的项目设置规则是为了统一项目编码及()。
某独立土方工程,招标文件中估计工程量为100万m3,合同约定:工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款;土方工程为全费用工程,每立方米10元,当实际工程量超过估计工程量的10%时,超过部分调整单价,每立方米为9元。某月施工单位完成土方工程量25万
()情况下不需要采取纠偏措施。
在索赔报告的根据部分,通常包括的内容有()。
下列各项工作时间,其长短与所担负的工作量无关,但与工作内容有关的是()。
关于工程量清单的项目编码,棍凝土及钢筋混凝ii程中的现浇混凝土基础用()表示。
在下列费用中,属于建筑安装工程间接费的是()。
在设计阶段,实施价值工程的步骤有()。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列关于施工质量和检验的说法中,正确的有()。
随机试题
女,35岁。支气管哮喘重度发作2天,使用氨茶碱、沙丁胺醇、大剂量激素治疗无效。体检:呼吸浅快,口唇发绀,神志不清,双肺哮鸣音较弱。血气分析:PaO259mmHg,PaCO270mmHg。进一步救治措施应为()
反映均数抽样误差大小的指标是
对楼地面层的要求有()。
某国有企业被依法宣告破产,该企业的下列财产中,属于破产财产的有()。
西湖龙井茶的采摘和加工技艺相当讲究。清明前三天采摘的称“明前茶”。该茶的嫩芽初进,如同莲心,故又叫“莲心茶”,1斤干茶约需()万颗嫩芽方可炒制而成,是西湖龙井茶中的珍品。
田径女子七项全能含有100米栏、推铅球、跳高、200米和()七个项目。
根据《行政处罚法》的规定,已满14周岁不满18周岁的人有违法行为的,应当()。
张某和王某是邻居,在一起行政案件的执行中,人民法院执行人员误将案外人员王某的一间房屋当作被执行人张某的房屋强行拆毁。王某提出赔偿请求,该损失应由谁赔偿?
ThebirthplaceofLeonardoismentionedinthetextThevideoscreatedbyDoughAitkenisusedtoshowacombinationof
A、It’sdifficulttogetaspacetopark.B、Itisinthecentreofthetown.C、Peoplecangettherebybus.D、Itacceptscreditc
最新回复
(
0
)