首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
[背景资料] 某广场地下车库工程,建筑面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013—0201)签订了施工承包合同,合同工期140d。 工程实施过程中,发生了下列事件: 事件一:施工单位
[背景资料] 某广场地下车库工程,建筑面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013—0201)签订了施工承包合同,合同工期140d。 工程实施过程中,发生了下列事件: 事件一:施工单位
admin
2016-08-11
29
问题
[背景资料]
某广场地下车库工程,建筑面积18000m
2
。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013—0201)签订了施工承包合同,合同工期140d。
工程实施过程中,发生了下列事件:
事件一:施工单位将施工作业划分为A、B、C、D四个施工过程,分别由指定的专业班组进行施工,每天一班工作制,组织无节奏流水施工,流水施工参数见表1。
事件二:项目经理部根据有关规定,针对水平混凝土构件模板(架)体系,编制了模板(架)工程专项施工方案,经过施工项目负责人批准后开始实施,仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。
事件三:在施工过程中,该工程所在地连续下了6d特大暴雨(超过了当地近10年来该季节的最大降雨量),洪水泛滥,给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨(不可抗力事件)所造成的,提出下列索赔要求(以下索赔数据与实际情况相符):
(1)工程清理、恢复费用1 8万元;
(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万元;
(3)人员伤亡善后费用62万元;
(4)工期顺延6d。
问题:
事件三中,分别指出施工单位的索赔要求是否成立,并说明理由。
选项
答案
事件三中,施工单位的索赔要求是否成立及理由具体如下: (1)工程清理、恢复费用18万元:索赔成立。 理由:不可抗力导致工程本身的损失及清理、恢复费用由发包人(建设单位)承担。 (2)施工机械设备重新购置和修理费用29万元:索赔不成立。 理由:不可抗力造成的施工方的机械设备损坏及停工损失,由施工方自己承担。 (3)人员伤亡善后费用62万元:索赔不成立。 理由:不可抗力造成的工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。 (4)工期顺延6d:索赔成立。 理由:根据合同约定,不可抗力事件导致的工期延误可以顺延。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4WGu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
以下关于静力压桩法施工,要求正确的是()。
案例二[背景资料]某建筑工程建筑面积205000m2,混凝土现浇结构,筏板式基础,地下三层,地上十二层,基础埋深12.4m,该项工程位于繁华市区,施工场地狭小。工程所在地区地势北高南低,地下水流从北向南。施工单位的降水方案计划在基坑
案例一[背景资料]某大学图书馆进行装修改造,根据施工设计和使用功能的要求,采用大量的轻质隔墙。外墙采用建筑幕墙承揽该装修改造工程的施工单位根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定,对工程细部构造施工质量的控制做了大量的工作。该施工单
整体面层施工后,养护时间不应少于()。
某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成,平面呈不规则四方形,主楼29层,裙楼4层,地下2层,总建筑面积81650m2。该工程5月份完成主体施工,屋面防水施工安排在8月份。屋面防水层由一层聚氨酯防水涂料和一层自粘SBS高分子防水卷材构成。裙楼地下室回填土施
案例三[背景材料]某工程,施工单位按招标文件中提供的工程量清单作出报价(见表5-1)。施工合同约定:工程预付款为合同总价的20%,从工程进度款累计总额达到合同总价10%的月份开始,按当月工程进度款的30%扣回,扣完为止;施工过程中发生的设计
可用于有抗冲击作用要求的商店,银行、橱窗、隔断及水下工程等安全性能高的场所或部位的玻璃的()
某政府机关在城市繁华地段建一幢办公楼。在施工招标文件的附件中要求投标人具有垫资能力,并写明:投标人承诺垫资每增加500万元的,评标增加1分。某施工总承包单位中标后,因设计发生重大变化,需要重新办理审批手续。为了不影响按期开工,建设单位要求施工总承包单位按照
下列各项中,不可作为基坑的填土料的有()。
下列可以用作填方土料的是()。
随机试题
构建社会主义和谐社会的根本出发点和落脚点是( )
新生儿3周,发生急性上颌骨骨髓炎,描述正确的是
《环境影响技术评价导则大气环境》(HJ/T2.2—93)规定,为了使监测数据具有代表性,一级评价项目至少应取()的有效数据。
根据《企业会计准则第15号——建造合同》,下列费用中,应计入工程成本的有()。
某区城管执法局负责对某历史文化古迹区域进行城管执法。区城管执法局接到举报并经现场勘验,认定黄某在古迹区域擅自建房,遂决定拆除该房屋并组织强制拆除。黄某的父亲称,房屋系自己所建,拆除行为侵犯其合法权益,遂以自己的名义向法院起诉,法院予以受理。根据行政诉讼法律
甲公司2014年至2016年发生的有关交易或事项如下:(1)2014年12月31日,甲公司购买丁公司持有的乙公司60%股权,能够控制乙公司的财务和经营政策。购买合同约定,甲公司以每股6.3元的价格向其发行6000万股本公司股票作为对价;乙公司可辨认净资产
2019年3月甲上市公司的董事会召开董事会会议,审议的事项是关于本年度向其股东乙公司投资的方案,由于董事王某是乙公司的总经理,因此,王某对此项决议不得行使表决权,也不可以代理其他董事行使表决权。()
课程的分类标准多种多样,按照课程的任务可以将课程分为()。
简述幼儿园教育内容选择的标准。
关于认识过程中的两次飞跃,下列表述正确的有()
最新回复
(
0
)