首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某建筑工程,建筑面积3.8万m2,地下一层,地上十六层。施工单位(以下简称“乙方”)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同,合同期600天。合同约定工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)l万元。乙方将屋面工程的劳务进行了分包,分包合同约定,若造
某建筑工程,建筑面积3.8万m2,地下一层,地上十六层。施工单位(以下简称“乙方”)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同,合同期600天。合同约定工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)l万元。乙方将屋面工程的劳务进行了分包,分包合同约定,若造
admin
2011-02-12
38
问题
某建筑工程,建筑面积3.8万m2,地下一层,地上十六层。施工单位(以下简称“乙方”)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同,合同期600天。合同约定工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)l万元。乙方将屋面工程的劳务进行了分包,分包合同约定,若造成乙方关键工作的工期延误,每延误一天,分包方应赔偿损失1万元。主体结构混凝土施工使用的大模板采用租赁方式,租赁合同约定,大模板到货每延误一天,供货方赔偿1万元。乙方提交了施工网络计划,并得到了监理单位和甲方的批准。网络计划示意图如下所示:
施工过程中发生了以下事件:
事件一,基础底板防水工程施工时,因特大暴雨突发洪水原因,造成基础工程施工工
期延长5天,因人员窝工和施工机械闲置造成乙方直接经济损失10万元
事件二,主体结构施工时,大模板未能按期到货,造成乙方主体结构施工工期延长10天,乙方要求模板方赔偿20万元;
事件三,屋面工程施工时,乙方的劳务分包方不服从指挥,造成乙方返工,屋面工程施工工期延长3天,直接经济损失0.8万元;
事件四,中央空调设备安装过程中,甲方采购的制冷机组因质量问题退换货,造成乙方设备安装工期延长9天,直接费用增加3万元;
事件五,因为甲方对外装修设计的色彩不满意,局部设计变更通过审批后,使乙方外装修晚开工30天,直接费损失0.5万元;
其余各项工作,实际完成工期和费用与原计划相符。
根据上述材料回答以下问题:
指出乙方向甲方索赔成立的事件,并分别说明索赔内容和理由。
选项
答案
索赔成立的有事件一、事件四、事件五。事件一,按不可抗力处理,又是在关键线路上,所以只赔工期5天,不赔费用。事件四,安全是甲方的责任,也是在关键线路上,所以可赔工期9天,还可赔费用3万元。事件五,是甲方的责任,但工作不在关键线路上,有时差存在(时差值为:600-550=50天),没有超出时差,所以只赔费用,不赔工期。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4dhu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
1.背景材料:某公路工程施工单位承包了一座5×30m后张法预应力混凝土T梁桥,施工单位虽然按照设计文件和相关施工技术规范的要求进行施工,并作了主要检验内容。由于施工现场管理人员质量安全意识淡薄,T梁平移中出现死亡6人,伤2人,经济损失重大的事故。
模板、拱架和支架施工方案的内容应包括()。
下列关于钢筋安设、支承及固定要求描述正确的是()。
承包商要完成承包合同中约定的责任,包括由工程量清单中所确定工程范围的()。
在施工中,控制成本支出的依据是()。
根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》,施工现场使用承租机械设备和施工机具及配件时,应由()共同进行验收,合格后方可使用。[2013年真题]
公路工程中使用的水泥对其化学性质和物理性质有较高的要求,其中三氧化硫含量不得超过()。
抵抗能力是指结构或构件抵抗各种荷载效应的能力,它与( )的大小和形状以及材料的性质和分布有关。
力矩的单位是()
为了防止超筋破坏,配筋率应满足( )。
随机试题
AuniquelaboratoryattheUniversityofChicagoisbusyonlyatnight.Itisadreamlaboratorywhereresearchersare【C1】______
巴比妥类急性中毒时,引起死亡的主要原因是:
周立诉孙华人身损害赔偿案,一审法院适用简易程序审理,电话通知双方当事人开庭,孙华无故未到庭,法院缺席判决孙华承担赔偿周立医疗费。判决书生效后,周立申请强制执行,执行程序开始,孙华向一审法院提出再审申请。法院裁定再审,未裁定中止原判决的执行。关于本案,下列哪
按照企业价值评估的市价/收入比率模型,以下四种中不属于市销率驱动因素的是()。(2005年)
旅游接待计划在当地的执行者和当地旅游活动的组织者是()。
Aftergraduatingfromcollege,Itooksometimeofftogotravelling,______turnedouttobeawisedecision.
恩格斯认为随着立法发展为复杂和广泛的整体,出现了新的社会分工的必要性,形成了一个职业法学者阶层,同时也产生了法学。恩格斯发表此观点的作品是()
数据库管理系统通过数据定义语言(DDL)定义数据的模式、外模式和内模式,存放于
HowtoapproachReadingTestPartTwo•InthispartoftheReadingTestyoureadatextwithgapsinit,andchoosethebestse
SirMartinSorrell,thechiefexecutiveoftheadvertisingconglomerateWPP,wasatKensingtonWade,Britain’sfirstprimarysch
最新回复
(
0
)