A公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标，招标书说明，以工期安排最短、最合理为中标主要条件。A公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划(如下图所示)。附加说明： (1)配管包括机泵本体配管25d，塔器本体配管20d，塔机间连接配管15d

admin2011-08-27 27

问题 A公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标，招标书说明，以工期安排最短、最合理为中标主要条件。A公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划(如下图所示)。

附加说明：
(1)配管包括机泵本体配管25d，塔器本体配管20d，塔机间连接配管15d。
(2)试运行包含空负荷单机和联动试运转，考虑不可预见因素较多，计划安排15d的试运行时间。A公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约，退回重编，要求附加说明。经修改重编网络图，A公司最后中标。施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷，退货重供，延误施工10d，A公司为保证总工期不变，加大投入，实施加班作业，最终如期完工。为此，A公司向业主发出索赔意向书。
发现高压管件不合格，A公司应如何处理?A公司索赔成立的条件是什么?

选项

答案将不合格的高压管件作不合格品的处理，明显标识，单独存放，及时退货。A公司索赔成立的条件。 ①高压管件为甲供不合格品，不属于承包人责任。 ②已造成承包人的额外损失。 ③A公司及时发出了索赔意向书。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4msu777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库一级建造师分类

机电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

一级建造师

工程项目建设质量与安全事故应急处置指挥部的主要职责有()。

根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》，Ⅳ级水利工程建设质量与安全事故为已经或者可能导致死亡(含失踪)3人以下，或重伤(中毒)30人以下，或直接经济损失()万元以下的事故。

施工单位的施工质量与安全事故应急预案应报()备案。

《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于()，是关于事故灾难的应急预案。

施工单位应当在()，根据所承担的工程项目施工特点和范围，制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，建立应急救援组织或配备应急救援人员并明确职责。

土石坝施工中，铺料与整平时应注意()。

下列关于护岸护坡形式及施工方法的说法正确的是()。

水利工程建设监理是指具有相应资质的水利工程建设监理单位受建设单位委托，依据工程建设合同，对()进行的管理。

下列关于抓扬式挖泥船及其施工方法叙述正确的有()。

《五代史伶官传序》中，作者重点评论的历史人物是()

甲、乙、丙、丁都承租戊的房屋，均发生房屋租赁纠纷，人民法院经当事人同意，将该案按普通共同诉讼合并审理，并作出了一审判决，现甲、乙就该一审判决欲提出上诉，而丙、丁未就此上诉。对此，下列哪一说法是正确的?()

土地估价方法可分为基本估价法和应用估价法，下列选项中不属于应用估价法的是（）。

“形式随从功能”的口号是谁提出来的?

各级财政部门销毁会计档案时，应有()派员参加监销。

行政复议期间，下列具体行政行为中，不可以停止执行的是()。

下列关于税务规章权限范围的说法，正确的是()。(2013年)

下列各项中，属于被审计单位管理层责任的有()。

红花映绿叶X夏＝叶绿映花红，“红、花、映、绿、叶、夏”分别代表数字()。