首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料 某公路工程改建项目,业主与承包商按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同约定,一座立交桥实施分包,由某桥梁专业分包单位施工,该工程在施工过程中,发生了如下索赔事件。 事件一:施工期间,承包方发现施工图纸有误,需设计单位进行修改。由于
背景资料 某公路工程改建项目,业主与承包商按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同约定,一座立交桥实施分包,由某桥梁专业分包单位施工,该工程在施工过程中,发生了如下索赔事件。 事件一:施工期间,承包方发现施工图纸有误,需设计单位进行修改。由于
admin
2014-05-26
33
问题
背景资料
某公路工程改建项目,业主与承包商按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同约定,一座立交桥实施分包,由某桥梁专业分包单位施工,该工程在施工过程中,发生了如下索赔事件。
事件一:施工期间,承包方发现施工图纸有误,需设计单位进行修改。由于图纸修改,造成停工10天。承包方提出工期延期10天与费用补偿3万元的要求。
事件二:施工期间由于强台风的影响,遭遇了50年一遇的特大暴雨的袭击,使得工程被迫停工7天,承包方提出工期延期7天与费用补偿2万元的要求。
事件三:施工过程中,现场周围居民称承包方施工噪声对他们有干扰,阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。
事件四:由于某路段路基基底是淤泥,根据设计文件要求,需进行换填,在招标文件中已提供了地质的技术资料。承包方原计划使用隧道出渣作为填料换填,但施工中发现隧道出渣级配不符合设计要求,需要进一步破碎,以达到级配要求,承包方认为施工费用高出合同单价,如仍按原价支付不合理,需另行给予延期20天与费用补偿20万元的要求。
事件五:由于业主要求,立交桥设计长度增加了3m,业主的工程师向承包方下达了变更指令。承包方收到变更指令后,及时向分包单位发出了变更通知。分包单位接到变更通知后,向承包方提出了需增加费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔要求。承包方以此向分包单位支付索赔款20万元的凭证为索赔依据,向业主的工程师提出要求补偿该笔费用20万元和延长工期30天的要求。
问题:
分包商向承包商提出索赔要求后,承包商应该怎样处理?
选项
答案
分包商向承包商提出索赔后,承包商应首先分析事件的起因和影响,并依据总包合同和分包合同判明责任。如果认为分包商的索赔要求合理,且原因属于总包合同约定应由业主承担风险责任或行为责任的事件,要及时按照总包合同规定的索赔程序,以承包商的名义就该事件向监理工程师递交索赔报告。承包商应定期将该阶段为此项索赔所采取的步骤和进展情况通报分包商。如果发生的索赔事件是应由承包商承担责任的事件,分包商按规定提出索赔后,承包商要客观地分析事件的起因和产生的实际损害,然后依据分包合同分清责任。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4nLu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
背景材料:某隧道为上、下行双线四车道隧道,其中左线长858m,右线长862m,隧道最大埋深98m,净空宽度9.64m,净空高度6.88m,设计车速为100km/h,其中YK9+928~YK10+004段为V级围岩,采用环形开挖留核心土法施工,开挖进尺为3
下列关于架桥机施工风险控制措施的论述,错误的是()。
基坑外堆土时,堆土应距基坑边缘()m以外,堆土高度不得超过1.5m。
背景材料:在对某一桥梁进行桥面铺装施工时,为了保证施工质量,施工单位特制订了如下的质量控制内容:(1)桥面铺装应符合同等级路面的要求,桥面泄水孔的进水口应略低于桥面面层。(2)桥面铺装的强度和压实度按路基、路面压实度评定标准或水泥混凝土抗压强度评定标
背景材料:某三跨预应力混凝土连续钢构桥,跨度为90m+155m+90m,箱梁宽14m,底板宽7m,箱梁高度由根部的8.5m渐变到跨中的3.5m,根据设计要求,0号、1号块混凝土为托架浇筑,然后拼装挂篮,用悬臂浇筑法对称施工,挂篮采用自锚式桁架结构。施工单
背景材料:某施工单位承接了一路面改造施工标段,路面施工项目部拟对路面施工分成三个区段进行,在施工作业方法的选取时要求组织几个相同的路面工作队,在同一时间、不同的空间上进行施工。派出了测量工、拌合设备操作人员、摊铺机操作人员、压路机操作人员、边缘修饰人员、
路基工程施工组织设计应重点考虑的内容有()。
桥下净空高度是指()。
[背景]某单位为解决职工住房,新建一座住宅楼,地上20层,地下2层,钢筋混凝土剪力墙结构,业主与施工单位、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。施工单位(总包单位)将土方开挖、外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司,并签订了分包合同。施工合
随机试题
女性血浆雌二醇的水平最高的时期是
下列关于临终关怀的叙述,不正确的有()。
债券投资的收益一般通过债券收益率进行衡量和比较,那么债券收益率分为()。
受移送的质监所认为受移送的案件依照规定不属于本质监所管辖的,应当移送有管辖权的质监所。( )
()是指学生在学习情境中,通过自己的探索获得问题答案的学习方式。
投掷标枪时所做的“引枪”动作是运用了哪一反射原理?()
Newtechnologylinkstheworldasneverbefore.Ourplanethasshrunk.It’snowa"globalvillage"wherecountriesareonlysec
贸易创造与贸易转移
甲因信用卡诈骗罪被判处有期徒刑三年,缓期四年执行,法院在宣告缓刑的同时宣告禁止令。下列选项中,甲应当被禁止的内容是()
Oneoftheappealingfeaturesofgametheoryisthewayitreflectssomanyaspectsofreallife.Towinagame,orsurviveint
最新回复
(
0
)