首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方
某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方
admin
2016-07-29
38
问题
某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备),台班费为400元/台班,其中台班折旧费为50元/台班。施工网络计划如图1所示。
注:箭线上方为工作名称;箭线下方为持续时间,双箭线为关键线路。
甲、乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件:
事件一:降水方案错误,致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工5个工日,窝工6个工日。
事件二:8月21日至22日,场外停电,停工2天,造成人员窝工16个工日。
事件三:因设计变更,工作E工程量由招标文件中的300m
3
增至350m
3
;合同中该工作的综合单价为55元/m
3
,经协商调整后综合单价为50元/m
3
。
事件四:为保证施工质量,乙方在施工中将工作原设计尺寸扩大,增加工程量15m
3
,该工作综合单价为78元/m
3
。
事件五:在工作D、E均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核准,完成该工作需要1天时间,机械1台班,人工10个工日。
问题:
工作E结算价应为多少?
选项
答案
工作E结算价的计算如下: 按原单价结算的工程量:300×(1+10%)=330m
3
。 按调整后的单价结算的工程量:350-330=20m
3
。 总结算价:330×55+20×50=19150(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4w6u777K
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库一级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
某机电施工单位承接一项炼油厂的塔体群安装工程,工程内容包括:各类塔体就位、各类管道、自动控制和绝热工程等。其中最高塔体为42m,最重塔体102t。合同工期为三个月,合同约定:合同工期每违约一天应罚10000元,每提前一天奖励5000元。该项目部对承建工程
自动化仪表分项工程应按仪表类别和()划分。
高强度螺栓的拧紧宜在()h内完成。
某施工单位承包一机电工程施工项目,工程内容包括工艺热力管道安装和一座钢结构框架安装。合同规定,钢材等主材由建设单位供货。施工单位安排由该单位的甲、乙两个施工队分别承担施工任务。施工中发生如下事件: 事件一:在工程进度中期质量大检查中,发现承担钢
低合金结构钢也称为低合金高强度钢,按照国家标准《低合金高强度结构钢》(GB/T1591--2008),根据心服强度划分,其强度等级包括()
某项目部组织大体积混凝土冬期施工,在编制施工组织设计时,只是对其采用了常规的“蓄热法”养护,没有作为一个专题编制专项技术方案。在实际施工中,施工项目部为保证工程质量,除按常规做法外,有针对性地决定采取了以下措施:1.为提高入模温度,采用热水拌和混凝
降水工程准备应包括下列( )内容。 ①降水范围、深度、起止时间及工程环境要求; ②了解掌握建筑物基础、地下管线、涵洞工程的平面图和剖面图;地面高程与基础底面高程;基坑(槽)、涵洞支护与开挖设计;相邻建筑物与地下管线的平面位置、基础结构和埋
某城市桥梁工程的钻孔灌注桩成孔方法采用正循环回转钻孔原理,在钻孔的过程中产生了钻孔偏斜,施工人员采取了补救措施后,才使得钻孔顺利进行。该施工单位档案管理人员对施工全过程中形成的施工技术文件进行了组卷,卷内的文件排列顺序依次是:封面、目录、文件材料和
在注浆施工时根据土质条们:选择注浆法, 下列叙述错误的是( )。
方形补偿器的优点包括()。
随机试题
(2010年10月)里格斯认为,在现代工业社会中,成为各种利益和要求的汇聚点和表达者的是_________。
患者,男性,35岁,电子技术工人,全口牙大部牙体缺损,自述呈片状脱落多年。牙体颜色异常,牙龈色泽正常,牙本质暴露,面下1/3高度较低。询问病史,发现有遗传史进一步检查发现患者暂时无明显的TMD,外科牙医建议使用颌夹板来治疗,那么,最宜选用的治疗方案是
甲对乙提出财产损害赔偿之诉,一审法院判决甲胜诉。乙不服,提出上诉。二审法院发现丙是必须参加诉讼的共同诉讼人,便追加其参加诉讼。但丙既不参加诉讼,也不表示放弃权利。在此情况下,二审法院应如何处理?()
下列关于保险人的代位求偿权的说法正确的是:()
遵循现实原则的人格结构部分是()。
宋朝时期,以下哪些刑罚实行折杖法()
在对中国革命新道路探索的过程中,毛泽东提出工农武装割据的思想是在()
即使成绩再好也不能翘尾巴。
Mostsmartphonesallowyoutorunlocation-sharingsoftwarethatusesthephone’sGPScapabilitytoletfriendsandfamilykno
Theprocessby【66】ofwhichhumanbeingsarbitrarilymakecertainthingsstandforotherthingsmaybecalledthesymbolicproces
最新回复
(
0
)