首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程建设项目,网络计划如图8-1所示。在施工过程中,由于业主直接原因,不可抗力因素和施工单位原因,对各项工作的持续时间产生一定的影响,其结果如表8-4(正数为延长工作天数,负数为缩短工作天数),网络计划的计划工期为84天。由于工作的持续时间的变化,网络计
某工程建设项目,网络计划如图8-1所示。在施工过程中,由于业主直接原因,不可抗力因素和施工单位原因,对各项工作的持续时间产生一定的影响,其结果如表8-4(正数为延长工作天数,负数为缩短工作天数),网络计划的计划工期为84天。由于工作的持续时间的变化,网络计
admin
2010-05-10
39
问题
某工程建设项目,网络计划如图8-1所示。在施工过程中,由于业主直接原因,不可抗力因素和施工单位原因,对各项工作的持续时间产生一定的影响,其结果如表8-4(正数为延长工作天数,负数为缩短工作天数),网络计划的计划工期为84天。由于工作的持续时间的变化,网络计划的实际工期为89天,如图8-2所示。
[问题]
1. 确定网络计划图8-1、图8-2的关键线路。
2.延长合同工期18天和按实际工程延长合同工期5天是否合理?为什么?
3.工程师应签证延长合同工期几天为合理?为什么?(用网络计划图表示)
4.工程师应签证索赔金额多少为合理?为什么?
选项
答案
1. ①网络计划图8-1的关键线路是B—C—E—G或①→③→④→⑥→⑦ ②网络计划图8-2的关键线路是B—C—F—H或①→③→④→⑤→⑦ 2.要求顺延工期18天不合理。因业主原因和不可抗力因素对工作持续时间的影响并不都在关键线路上。 要求顺延工期5天也不合理。因其中包含了施工单位自身原因所造成的工作持续时间的延长和缩短。 3.由非施工单位原因造成的工期延长应给予延期,如图8-8所示。 [*] 签证顺延的工期为90-84=6(天)。 4.只考虑因业主直接原因所造成的经济损失部分。 800+600+2×500+3×800+3×500=6300(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5975777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
监理工程师的素质要求主要表现为()。
是否采用计划性风险自留对策,应从费用、期望损失、()等方面与工程保险比较后得出结论。
按照《建筑工程监理规范》的规定,下列人员中()都应具有注册监理工程师资格。
根据《建设工程质量管理条例》规定,()属于违法分包。
《建筑工程质量管理条列》规定()依法对建设工程质量负责。
对于建设工程风险的分解,常用的组合分解方式是由()等方面从总体上进行建设工程风险的分解。
进度风险导致的损失由()组成。
采用数据电文形式订立合同时,到达时间是指()。
房建工程中高耸构筑工程一等级别的建筑物高度在()以上。
随机试题
__________,不破楼兰终不还。
患者,女性,48岁,患1型糖尿病30年,因感冒、体温39℃、食欲减退、恶心呕吐及腹痛而入院。该患者病情逐渐平稳,过度为皮下胰岛素注射治疗。患者主诉最近半年来,经常感到双足趾针扎样刺痛,双足有穿着袜子的异常感觉。根据病人的病史,应考虑患者出现了何种并发症
甲在向乙催要赌债无果的情况下,纠集好友把乙挟持至甲家,并给乙家打电话,声称如果再不还钱,就砍掉乙一只手。甲的作为:( )。
员工之间在工作空间上的接近度和企业监控、激励员工的方式之间存在的关系表现为()。
下列会计科目中,在编制会计报表时属于资产项目的是()。
A公司2×20年10月份与乙公司签订一项销售合同,由于A公司未按合同发货,致使乙公司发生重大经济损失。被乙公司起诉,至2×20年12月31日法院尚未判决。A公司2×20年12月31日针对该事项在资产负债表中的“预计负债”项目合理反映了700万元的预计赔偿款
小学后期、初中时期学生的学习动机是()。
(1)环保部门组织人员跟踪监测(2)大庆河流域鱼虾长势好于往年(3)红利化工厂发生爆炸事故(4)来医院就诊的病人数量明显增多(5)市政府召开紧急会议
Wheredidthestoryhappen?Howmuchdidtheyoungmanaskforthewatch?
A.supplementedB.directC.expectationD.latterE.predominantlyF.outbreakG.laterH.sharplyI.abundanceJ.again
最新回复
(
0
)