背景：某商业用房工程，建筑面积1 5000m2，地下2层，地上10层，施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订了工程施工总承包合同。合同约定：工程工期自2013年7月1日至2014年5月31日；工程承包范

admin2018-07-03 78

问题背景：
某商业用房工程，建筑面积1 5000m²，地下2层，地上10层，施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订了工程施工总承包合同。合同约定：工程工期自2013年7月1日至2014年5月31日；工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。
合同履行过程中，发生了如下事件。
事件一：2013年11月12日施工至地上二层结构时，工程所在地区发生了7．5级强烈地震，造成施工单位钢筋加工棚倒塌，损失6万元；地下一层填充墙部分损毁，损失10万元；停工及修复共30d。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件二：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证。施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程。监理工程师下达了停工令。
事件三：截至2014年1月15日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件四：工程竣工结算造价为5670万元，其中工程款5510万元，利息70万元，建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额1670万元(含上述利息和建设单位违约金)，随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。
问题：
事件一中，施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。

选项

答案事件一中，钢筋棚倒塌损失6万元的索赔不成立。理由：钢筋棚属于施工单位设施，由施工单位承担不可抗力造成的损失。地下一层填充墙部分损毁损失10万元的索赔成立。理由：不可抗力发生后，工程本身的损失由建设单位承担。停工及修复30d的索赔成立。理由：不可抗力发生后，工期顺延。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5Dyw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

背景：某商业用房工程，建筑面积1 5000m2，地下2层，地上10层，施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订了工程施工总承包合同。合同约定：工程工期自2013年7月1日至2014年5月31日；工程承包范

建筑工程管理与实务

二级建造师

现浇混凝土结构的整体性好，延性好，适用于抗震抗爆结构，同时防振性和防辐射性能较好，适用于()。模板拆除时混凝土的()应符合设计要求，当设计无要求时，应符合规范的规定。

下列属于建筑工程施工易引发的职业病的是()。下列对于劳动者享有的职业卫生保护权利的说法，正确的是()。

木质材料子分部装修工程中，木质材料在进行阻燃处理时，木质材料含水率不应大于(　　)。

防水层经验收合格后，应及时做保护层。底板卷材防水层上的细石混凝土保护层厚度不应小于(　　)mm。

涂料工程水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在()之间，并注意通风换气和防尘。在龙骨安装上，固定点间距应不大于()，龙骨的端部必须固定牢固。

石材幕墙的铝合金挂件厚度最小可为()。

背景：某外玻璃幕墙工程，玻璃幕墙外檐高度30m，部分采用构件式玻璃幕墙，部分采用单元式玻璃幕墙。具体做法如下：(1)一层采用玻璃尺寸采用1500nlm×2000mm×12mm平板浮法玻璃，二层采用10+20A+10中空钢化玻璃，尺寸为1500mm×20

故意犯罪形态

—Howdidyoufindyourvisittothemuseum?—Ithoroughlyenjoyedit.Itwas______thanIexpected.

容易引起输血后肝炎的病毒有、。

关于理财目标，下列对应正确的有（）

周某在一刑事附带民事诉讼中，被法院依法判处罚金并赔偿被害人损失，但周某的财产不足以支付全部罚金和承担民事赔偿。下列关于如何执行本案判决的表述正确的是()。

1940年，毛泽东在《论联合政府》中指出：中国一切政党的政策及其实践在中国人民中所表现的作用的好坏、大小，归根到底，看它

Theconceptofpersonalchoiceinrelationtohealthbehaviorsisanimportantone.Anestimated90percentofallillnessmayb

AdvantagesofPublicTransportA)AnewstudyconductedfortheWorldBankbyMurdochUniversity’sInstituteforScienceandTec

Ofallthelessonstaughtbythefinancialcrisis,themostpersonalhasbeenthatAmericansaren’tsogoodatmoney-management.

背景： 某商业用房工程，建筑面积1 5000m2，地下2层，地上10层，施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订了工程施工总承包合同。合同约定：工程工期自2013年7月1日至2014年5月31日；工程承包范

建筑工程管理与实务

二级建造师

现浇混凝土结构的整体性好，延性好，适用于抗震抗爆结构，同时防振性和防辐射性能较好，适用于()。模板拆除时混凝土的()应符合设计要求，当设计无要求时，应符合规范的规定。

下列属于建筑工程施工易引发的职业病的是()。下列对于劳动者享有的职业卫生保护权利的说法，正确的是()。

木质材料子分部装修工程中，木质材料在进行阻燃处理时，木质材料含水率不应大于( )。

防水层经验收合格后，应及时做保护层。底板卷材防水层上的细石混凝土保护层厚度不应小于( )mm。

涂料工程水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在()之间，并注意通风换气和防尘。在龙骨安装上，固定点间距应不大于()，龙骨的端部必须固定牢固。

石材幕墙的铝合金挂件厚度最小可为()。

背景：某外玻璃幕墙工程，玻璃幕墙外檐高度30m，部分采用构件式玻璃幕墙，部分采用单元式玻璃幕墙。具体做法如下：(1)一层采用玻璃尺寸采用1500nlm×2000mm×12mm平板浮法玻璃，二层采用10+20A+10中空钢化玻璃，尺寸为1500mm×20

故意犯罪形态

—Howdidyoufindyourvisittothemuseum?—Ithoroughlyenjoyedit.Itwas______thanIexpected.

容易引起输血后肝炎的病毒有______、______。

关于理财目标，下列对应正确的有（）

周某在一刑事附带民事诉讼中，被法院依法判处罚金并赔偿被害人损失，但周某的财产不足以支付全部罚金和承担民事赔偿。下列关于如何执行本案判决的表述正确的是()。

1940年，毛泽东在《论联合政府》中指出：中国一切政党的政策及其实践在中国人民中所表现的作用的好坏、大小，归根到底，看它

Theconceptofpersonalchoiceinrelationtohealthbehaviorsisanimportantone.Anestimated90percentofallillnessmayb

AdvantagesofPublicTransportA)AnewstudyconductedfortheWorldBankbyMurdochUniversity’sInstituteforScienceandTec

Ofallthelessonstaughtbythefinancialcrisis,themostpersonalhasbeenthatAmericansaren’tsogoodatmoney-management.

背景：某商业用房工程，建筑面积1 5000m2，地下2层，地上10层，施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订了工程施工总承包合同。合同约定：工程工期自2013年7月1日至2014年5月31日；工程承包范

木质材料子分部装修工程中，木质材料在进行阻燃处理时，木质材料含水率不应大于(　　)。

防水层经验收合格后，应及时做保护层。底板卷材防水层上的细石混凝土保护层厚度不应小于(　　)mm。

容易引起输血后肝炎的病毒有、。