首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景】 某建筑公司于2002年4月16日与某厂签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房的施工合同。建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3,假设直接费单价为4.2元/m3,综合费率为直接费的20%。该基坑施
【背景】 某建筑公司于2002年4月16日与某厂签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房的施工合同。建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3,假设直接费单价为4.2元/m3,综合费率为直接费的20%。该基坑施
admin
2012-11-03
67
问题
【背景】 某建筑公司于2002年4月16日与某厂签订了修建建筑面积为3000m
2
工业厂房的施工合同。建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m
3
,假设直接费单价为4.2元/m
3
,综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1m
3
的反铲挖掘机施工,租赁费为450元/台班。合同约定5月11日开工,5月20日完工。在实际施工中发生了如下几起事件:
事件一:因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10工日。
事件二:施工过程中,因遇软土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工15个工日,窝工20个工日。
事件三:5月19日接到监理工程师发出的5月20日复工令,同时收到基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单,由此增加土方开挖量900m
3
。
事件四:5月20日~5月22日,因下季节性大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日,5月23日恢复挖掘工作,最终基坑于5月29日施工完毕。
【问题】
1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔,哪些事件不可以要求索赔,并说明原因。
2.每起事件工期索赔各是多少天(假定事件均在关键线路上)?总计工期索赔是多少天?
3.如人工费单价为23元/工日,因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%。窝工费为15元/工日,则合理的费用索赔总额是多少?
选项
答案
1.事件一索赔不成立。因该事件发生原因属承包商自身的责任。 事件二索赔成立。因该施工条件的变化不是承包商引起的。 事件三索赔成立。因该事件是设计变更引起的索赔。 事件四索赔不成立。因该事件是一个有经验的承包商可以合理预见的。 2.事件二:索赔工期5天。 事件三:因增加工程量引起的工期延长,按批准的施工进度计划计算。原计划每天完成工程量:4500/10=450m
3
现增加工程量900m
3
,因此应增加工期为900/450=2(天) 总计工期索赔:5+2=7(天) 3.事件二;人工费15×23=345(元);机械费450×5=2250(元);管理费345×30%=103.5(元);窝工费20×15=300(元)。 事件三:可直接按土方开挖单价计算:900×4.2×(1+20%)=4536(元) 则合理的费用索赔总额为:345+2250+103.5+300+4536=7534.5(元)
解析
此案例重点考核是的合同索赔的相关知识点。
承包商的索赔成立必须同时具备四个条件:①与合同相比较,已造成了实际的额外费用或工期损失;②造成费用增加或工期损失属于承包商的行为责任;③造成的费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险;④承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知和索赔报告。
索赔程序:索赔事件发生后28天内,承包商向工程师发出索赔意向通知;发出索赔意向通知后的28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28内未予答复或未对承包人作进一步要求的,视为该项索赔已经认可;当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
索赔证据有:招标文件、工程合同及附件、业主认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范;工程图纸、图纸变更、交底记录的送达份数及日期记录;工程各项经业主或监理工程师签认的签证;工程预付款、进度款拨付的数额及日期记录;工程各项往来信件、指令、信函、通知、答复及工程各项会议纪要;施工计划及现场实施情况记录;施工日报及工长工作日志、备忘录;工程现场气候记录,有关天气的温度、风力、降雨量等;工程送电、送水、道路开通、封闭的日期及数量记录;工程停水、停电和干扰事件影响的日期;工程有关部位的照片及录像等;工程验收报告及各项技术鉴定报告等;工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用等方面的凭据;国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件、规定等。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5HQu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
根据《公路桥涵施工技术规范》(JTGTF50一2011),桥梁工程施工中,大体积混凝土的最大胶凝材料总量不宜超过()kg/m3。[2013年真题]
【背景资料】某公路工程全长29km,某施工单位通过投标获得了该工程的施工任务,在施工前,该施工单位向总监理工程师提交了施工方案,在施工方案中确定的水泥混凝土路面施工的质量控制关键点是:(1)施工放样与断面测量;(2)路面施工机械设备配置与组合;(3)集料
【背景资料】某大桥位于长江的支流,桥垮为2×30m+5×45m。两岸桥台采用重力式桥台,基础为扩大基础;墩为柱式墩,基础为桩基础;上部为预应力简支T梁。(1)该大桥的施工组织设计有以下内容:①编制依据;②工程概况;③各分部(项)工程的施工方案和方法;④
【背景资料】某大型施工单位承接了53km四车道高速公路路面及交通工程施工,路面单幅宽10.5m,自下而上路面结构层为:底基层为18cm厚4%水泥稳定碎石;基层为36cm厚6%水泥稳定碎石(分两层摊铺);面层为7cm厚AC一20、6cm厚AC-16、5cm
【背景材料】为规范公路工程施工招标投标活动,保证公路工程施工质量,维护招标投标活动各方当事人合法权益,《公路工程施工招标投标管理办法》中明确指出:公路工程施工招标分为公开招标和邀请招标。采用公开招标的,招标人应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒体
在钻孔灌注桩施工中,埋设护筒的主要作用有()。[2010年真题]
背景材料:某高速公路施工合同段全长18km,合同段包含大桥3座,涵洞及通道12个,路堤填筑均为土方,路面基层为水泥稳定碎石基层,面层为沥青混凝土。施工单位进场后,项目部精心组织施工,认真履行合同。完工后施工单位和建设单位分别提出了交工、竣工验收要
背景材料:某公路工程所需的主要建材有路基土方填料、砂石材料、水泥、沥青材料、沥青混合料和钢材等。所有材料均由项目部自己采购和组织运输。项目部材料采购部门拟按工程量清单一材料供应计划一材料用量计划一材料用款计划一材料采购计划的顺序进行材料计划管理,
住宅室内装饰装修超过设计标准或者规范增加楼面荷载的,应当经()提出设计方案。
随机试题
下列不属于企业道德设计原则的是()
患儿男,7.5岁。上前牙外伤2小时,要求治疗。此上前牙的特点中错误的是
下列哪种情况不会见到血清钾增高
张某出差途中突发疾病死亡,被市社会保障局认定为工伤。但张某所在单位认为依据《工伤保险条例》,只有“在工作时间和工作岗位突发疾病死亡”才属于工伤,遂诉至法院。法官认为,张某为完成单位分配任务,须经历从工作单位到达出差目的地这一过程,出差途中应视为工作时间和工
水利工程建设总监理工程师实行()管理制度。
甲公司系上市公司,属于增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%;适用的所得税税率为25%。除特别说明外,甲公司采用账龄分析法计提坏账准备,3个月以内账龄的应收款项计提坏账准备的比率为0。甲公司按实现的净利润的10%提取法定盈余公积。甲公司20×
关于假性痴呆的特点,下列说法中不正确的是()。
【2014年陕西咸阳.判断】在班级管理中,班主任是班级的法人。()
参加大型团体表演的学生共300名,他们面对教练站成一排,从左到右按1、2、3、4、5……依次报数,教练要求全体学生牢记各自所报的数,并做下列动作:先让报的数是3的倍数的学生向后转;接着让报的数是5的倍数的学生向后转;最后让报的数是7的倍数的学生向后转,则此
A、TheywereprotectedbyastrongUnitedStatesNavy.B、Theyweresupportedbyawell-developedrailroadC、Mostcrewmembershad
最新回复
(
0
)