首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某中型水库检验加固工程内容包括:加固放水洞洞身,新建放水洞进口竖井、改建溢洪道出口翼墙,重建主坝上游砌石护坡,新建防浪墙和重建坝顶道路等工作。签约合同价为580万元,合同工期8个月,2011年12月1日开工,合同约定: (1)为保证安全度
【背景资料】 某中型水库检验加固工程内容包括:加固放水洞洞身,新建放水洞进口竖井、改建溢洪道出口翼墙,重建主坝上游砌石护坡,新建防浪墙和重建坝顶道路等工作。签约合同价为580万元,合同工期8个月,2011年12月1日开工,合同约定: (1)为保证安全度
admin
2022-01-05
40
问题
【背景资料】
某中型水库检验加固工程内容包括:加固放水洞洞身,新建放水洞进口竖井、改建溢洪道出口翼墙,重建主坝上游砌石护坡,新建防浪墙和重建坝顶道路等工作。签约合同价为580万元,合同工期8个月,2011年12月1日开工,合同约定:
(1)为保证安全度汛,除新建防浪墙和重建坝顶道路外,其余工作应在2012年5月15日前完成。
(2)工程预付款为签约合同价的10%,当工程进度款累计达到签约合同价的50%时,从超过部分的工程进度款中按40%扣回工程预付款,扣完为止。
(3)工程进度款按月支付,按工程进度款的3%扣留工程质量保证金。
承包人依据合同制定并经监理单位批准的施工网络进度计划如下图1-1所示。
2011年12月1日工程如期开工,施工中发生如下事件。
事件1:因设计变更,导致“改建溢洪道出口冀墙”于2012年3月15日才能开始,并因工程量增加,该工作持续时间将延长10d。项目部据此分析对安全度汛和工期的影响,重新编制了满足合同工期的施工进度计划。
事件2:承包人通知监理单位对防浪墙地基进行检查,监理人员在约定的时间未到达现场,由于工期紧,承包人对防浪墙地基进行了覆盖。事后承包人按监理单位要求对防浪墙地基进行重新检查,承包人提出增加检查费用2万元的要求。
事件3:截至2012年5月底,承包人累计完成工程进度款为428万元。承包人提交了6月份工程进度款支付申请报告,经监理单位确认的工程进度款为88万元。
计算2012年6月份的工程质量保证金扣留、工程预付款扣回金额和实际支付工程款(计算结果保留两位小数)。
选项
答案
工程预付款为:580×10%=58(万元)。工程预付款起扣点为:580×50%=290(万元)。 截至2012年5月底,扣回的工程预付款为:(428-290)×40%=55.2(万元)。 因此6月份扣回的工程预付款为:58-55.2=2.8(万元)。 6月份的工程质量保证金为:88×3%=2.64(万元)。 6月份承包人实际获得的工程进度款为:88-2.64-2.8=82.56(万元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5Pzu777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
根据工程建设需要,当工程建设达到一定关键阶段时(如截流、水库蓄水、机组启动、输水工程通水等),应进行阶段验收。阶段验收原则上应根据工程建设的需要。阶段验收的主要工作是()。
某水电枢纽工程中的对外交通道路工程,在其投入运行前需进行单项工程竣工验收,其验收应由()组织进行。
水电工程的竣工验收由()负责。
根据有关规定,工程蓄水验收由()进行。
水利水电地下工程施工方式包括()。
用以消除过闸水流的剩余能量,引导出闸水流均匀扩散,调整流速分布和减缓流速的水闸组成部分是()。
人工降低地下水位的方法,按其排水原理分为()。
某水利水电工程项目的原施工进度网络计划(双代号)如图1F420151-6所示。该工程总工期为18个月。在上述网络计划中,工作C、F、J三项工作均为土方工程,土方工程量分别为7000m3、10000m3、6000m3,共计23000m3,土方单价为15元/m
监理机构对承包人检验结果的平行检测的检测数量,混凝土试样不应少于承包人检测数量的(),重要部位每种强度等级的混凝土最少取样()组。
垂直于坝轴线方向的缝称为()。
随机试题
案情:大岭市中级人民法院对武某、康某、尹某、杜某四人虚开增值税专用发票一案作出判决,武某被判处死刑,并处没收财产;康某被判处无期徒刑,并处罚金15万元;尹某被判处有期徒刑3年、缓刑4年,并处罚金10万元;杜某被判决免除刑事处罚。一审宣判后,人民法院立即对武
做器械胸前下拉练习的下拉动作时,肩关节的运动是()。
理想气体状态方程适用于高压低温下气体的计算。()
在下列立法表述中,哪些属于除斥期间的规定?()
张某、方某共同出资,分别设立甲公司和丙公司。2013年3月1日,甲公司与乙公司签订了开发某房地产项目的《合作协议一》,约定如下:“甲公司将丙公司10%的股权转让给乙公司,乙公司在协议签订之日起三日内向甲公司支付首付款4000万元,尾款1000万元在次年3月
对于企业租出并按出租协议向承租人提供保安和维修等其他服务的建筑物,是否属于投资性房地产的说法正确的是()。
在PowerPoint中,如需要在当前的幻灯片中加入自己的相片,要用到()菜单。
朝鲜族的传统菜肴是()。
各项公安专业工作应该结合自身工作特点开展群众工作,使群众工作成为公安专业工作的有机组成部分。()
Conversation:Afterreadingthefollowingpassage,youwillfind5questionsorunfinishedstatements,numbered36through40.F
最新回复
(
0
)