首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 某实施监理的机电安装工程项目,施工合同采用了包工包料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km,但是开工后,检查该砂质量不符合要求,承包商只得从另一距工地20km的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了临时停工的情况
背景 某实施监理的机电安装工程项目,施工合同采用了包工包料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km,但是开工后,检查该砂质量不符合要求,承包商只得从另一距工地20km的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了临时停工的情况
admin
2014-02-20
77
问题
背景
某实施监理的机电安装工程项目,施工合同采用了包工包料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km,但是开工后,检查该砂质量不符合要求,承包商只得从另一距工地20km的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了临时停工的情况,原因如下:2012年5月20日至2012年5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障;应于2012年5月27日交给承包商的后续图纸直到2012年6月10日才交给承包商;2012年6月7日至2012年6月12日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨,造成了2012年6月13日至2012年6月14日该地区的供电全面中断。
你认为应该在业主给承包商工程进度款的支付中扣除竣工拖期违约损失赔偿金吗?为什么?
选项
答案
由上述事件引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。 原因:如果不能通过施工方案的调整将延误的工期补回,将会造成工期延误,支付中要扣除拖期违约金;如果能够通过施工方案的调整将延误的工期补回,不会造成工期延误,不产生拖期违约金,支付中不应扣除。
解析
本案例第5问主要考查对工期延误的理解。被延误的工作应处于施工进度计划关键线路上,或超过其本身的总时差而造成总的施工工期超出合同规定的工期时,才能导致工期延误。如果不能通过施工方案的调整将延误的工期补回,将会造成工期延误,支付中要扣除拖期违约金;如果能够通过施工方案的调整将延误的工期补回,不会造成工期延误,不产生拖期违约金,支付中不应扣除。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5csu777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
水利工程建设项目质量监督期为()。
根据《水利工程质量监督管理规定》,各省、自治区设置的水利工程质量监督机构为()。
根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007,关于工程项目质量评定标准,以下说法正确的是()。
某泵站工程,业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司,并签订了分包合同。施工合同中说明:施工工期278天,2004年9月1日开工,工程造价4357万元。合
施工现场的加油站、油库,应遵守下列规定()。
根据《水利水电工程标准施工招标文件》,监理人在质量检查和检验过程中若需抽样试验,可以使用承包人的试验设备,由此产生的费用应由()承担。
设计洪水位至防洪限制水位之间的水库容积为()。
根据《水法》,在河道管理范围内铺设跨河管道、电缆属于()。
金属接地极是一种传统的接地极,其所使用的金属材料不包括()。
金属材料中的黑色金属又称为钢材,黑色金属按照()不同,可以分为生铁和钢。
随机试题
下列哪项疾病不会引起血尿酸增高
慢性血吸虫病以腹泻或痢疾样粪便、肝脾大为主要临床表现。
现场管理费中的其他单项费用是
()是确保实现组织目标的基本功能。
会计信息系统是完成会计核算任务,并提供会计()相关会计信息的系统。
资产负债表中的有的项目根据总账科目期末余额减去部分数额后的数字填列的是( )。
在南京保存的四座城门中,()是我国现存最大、最为完整的堡垒瓮城。
人们再谈论现在的孩子比过去的聪明。这说明儿童心理发展特征的()。
地震是地球内部运动引起地表震动的一种自然现象。下列关于地震的说法,不正确的是()。
材料1:公交车司机王某在驾车的过程中突发脑溢血,乘务员为此不得不采取紧急刹车措施,导致公交车冲出道路,撞坏了公共道路上的围栏。但司机王某和乘务员并没有受到法律适用机关的处罚。材料2:1862年,英国衡平法院在审理霍尔罗艾德诉马歇尔的上诉案件中,明
最新回复
(
0
)