　　某机械厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工业厂房工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10％以上时调整单价；工作B、E、G作业使用

admin2014-04-19 61

问题　　某机械厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工业厂房工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10％以上时调整单价；工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为400元／台班，其中台班折旧费为50元／台班。施工网络计划如图5—1所示(时间单位：天)。

甲、乙双方合同约定8月1 5日开工。工程施工中发生如下事件：事件1：降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工增加5个工日，窝工6个工日。事件2：8月21日至22日，场外停电，停工2。天，造成人员窝工16个工日。事件3：因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10％；合同中该工作的综合单价为55元／m3，经协商调整后综合单价为50元／m3。事件4：为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作综合单价为78元／m3。事件5：在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。
假设人工工日单价为25元／工日，合同规定，窝工人工费补偿标准为12元／工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20％。工作K的综合收费为人工费的80％。试计算费用索赔总额。

选项

答案费用索赔总额的计算：事件1：应索赔费用=12×6+25×5×(1+20％)=222(元)。事件2：人工费=12×16=192(元)；机械费=50×2=100(元)。事件5：人工费=25×10=250(元)；机械费=400×1=400(元)；综合收费=250×809／6=200(元)。合计费用索赔总额为：222+192+100+250+200+400=1364(元)。

解析本题主要考查赔偿费用的计算。
承包人可索赔的费用一般可包括人工费、设备费、材料费、保函手续费、贷款利息、保险费、利润、管理费等。所以本案例承包商可索赔的费用合计=222+192+100+250+400+200=1364(元)。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5oq5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

合同无效、被撤销或者终止时，下列说法正确的是()。

合同被确认无效时，应从()时即无法律约束力。

下列事件或者情况中，承包商可提前向雇主发出通知，终止合同，但不属于立即终止的情况是()。

进度计划在有关()等方面是很重要的。

对于现场资料，雇主应该满足承包商的要求，包括()。

下列属于合同文件中一般包括的内容有()。

引进设备合同卖方除按约定交付设备外，还应提交()。

根据《设备监理管理暂行办法》的规定，设备委托监理合同内容应明确()。

设备工程设计合同设计方提供的有瑕疵的，委托方可以要求设计方()。

()也叫成本加酬金合同，指业主在支付工程实际成本后，再按事先约定的方式支付给承包人管理费用及利润(酬金)。这种合同方式灵活机动，应用巧妙的话，可起到非常好的激励作用。

产品质量

何谓会阴及会阴体?有何临床意义?

小脑幕切迹疝最典型的表现是()

对症治疗目的是消除致病因子。()

A单位向市规划局申领建设工程规划许可证。规划局超过法定时限未作出任何决定。A单位向法院提起行政诉讼。规划局经传票传唤，未派人出庭参加诉讼。审理期间，规划局作出了颁证决定。对此，下列哪些选项是正确的?()

()是建设项目环境影响评价工作的灵魂。

总监理工程师的职责包括()。

报告可以从不同的角度分成各种类型，一般按照报告的写作意图可分为()。

若运行时给变量x输入12，则以下程序的运行结果是()。main(){intx，y；scanf("%d"，&x)；y=x＞12?x+10:x-12；printf("%d\n"，y)；}