首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某建筑公司于2012年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m3工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。 施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工
背景资料: 某建筑公司于2012年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m3工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。 施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工
admin
2016-12-26
49
问题
背景资料:
某建筑公司于2012年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m
3
工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费的60%计算。
在专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪及地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自索赔报告送达之日起28天后视为索赔已经被确认。根据双方商定,人工费定额为30元/工日,机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件:
事件一:基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符,有古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此,业主以书面形式通知施工单位停工10天,窝工费用合计为3000元。
事件二:2012年5月18日发生5级大风,一直到5月21日开始施工,造成20名工人窝工。
事件三:5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路,5月22日恢复正常挖掘工作。
事件四:5月27日因租赁的挖掘机大修,挖掘工作停工2天,造成人员窝工10个工日。
事件五:5月29日,因外部供电故障,使工期延误2天,造成20人窝工,2台施工机械窝工。
事件六:在施工过程中,因发现业主提供的图纸存在问题,故停工3天进行设计变更,造成人员窝工60个工日,机械窝工9个台班。
问题:
建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?
选项
答案
建设单位应给予承包单位补偿工期为:19天。补偿费用为:3000+900+6480=10380(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/638w777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的,应当在收到竣工验收备案文件( )日内,责令停止使用,重新组织竣工验收。
在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起( )个月内向发证机关报告。
某施工单位承建一高层办公楼工程。在进行地下室聚氨酯防水涂料施工中,缺乏防火知识的工人甲在休息期间吸烟,由于涂料挥发形成的易燃气体浓度很大,地下室突然起火,造成4人重伤,2人医治无效死亡。问题1.简要分析造成这起事故的原因。2.建筑
某项钢筋混凝土高层框剪结构工程,设计图纸齐全,采用玻璃幕墙,暗设水、电管线。主体结构正在施工,监理公司受业主委托实施监理。问题1.监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些?2.监理工程师应对进场原材料的哪些报告、凭证资料进行确
浅基坑土方开挖中,基坑边缘堆置土方和建筑材料,最大堆置高度不应超过()m。
A市一公共建筑工程,建筑面积19278m2,框架结构,地上6层,地下1层。由甲建筑公司施工总承包,2006年8月10日开工,2007年10月30日竣工。施工中发生如下事件。事件一:地下室外壁防水混凝土施工缝有多处出现渗漏水。事件二:屋面卷材
基坑验槽主要以施工经验观察为主,而对于基底以下的土层不可见部位,要先辅以()配合共同完成。基坑验槽用钎探的方法是指将钢钎打入坑底以下的土层内一定(),根据锤击次数和入土难易程度来断定土的软硬情况等。
某网球馆建筑面积80000m2,筏板基础,框架剪力墙结构。基坑开挖到设计标高后,施工单位和监理单位共同对基坑进行了验槽,并对基底进行了钎探。发现有部分软弱下卧层,施工单位于是针对此问题制订了处理方案并进行了处理。
某施工总承包单位于2008年5月与某公司签订了框架剪力墙办公楼工程的施工合同。该工程建筑面积28350m2,地上22层,地下2层。施工单位编制的施工组织设计和进度计划已获监理工程师批准。2008年6月24日,工程正式开工,地下连续墙工程由分包商进行施工。在
随机试题
管道干燥初步除水可发一枚或多枚清管器,其速度应控制在()m/s。
当在一定条件下,化学反应达到平衡时,平衡混合物中各组分浓度保持不变。
A.溃疡呈椭圆形龛影,边缘光滑B.胃黏膜呈“鹅卵石样”改变C.胃内可见形状规则、边缘整齐的半圆形充盈缺损阴影D.胃内可见边缘整齐的圆形充盈缺损,中心可出现“脐样”溃疡龛影E.龛影不规则,有半月征胃溃疡钡剂造影检查
所谓的()是针对本企业(或行业)事故的基本情况和事故的发展趋势而建立起来的识别指标。
《工程建设标准强制性条文》对施工组织设计方面作出了规定,下列选项错误的是()。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()。
契约型基金与公司型基金的区别有()。
关于证券经纪业务描述正确的是()。
WhyisthestoreimplementinganewpolicyinSeptember?
Completeeachofthefollowingstatements(Questions37-40)withanamefromtheReadingpassage.Writeyouranswersinboxes37-
最新回复
(
0
)