首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价施工合同形式。工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如图3-2作图所示,各项工作在其持续时间内均按匀速进展,每月计划完成投资见表3-3。 施工过程中发生如下事
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价施工合同形式。工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如图3-2作图所示,各项工作在其持续时间内均按匀速进展,每月计划完成投资见表3-3。 施工过程中发生如下事
admin
2010-03-16
27
问题
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价施工合同形式。工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如图3-2作图所示,各项工作在其持续时间内均按匀速进展,每月计划完成投资见表3-3。
施工过程中发生如下事件。 事件1:建设单位要求调整场地标高,设计单位修改施工图,A工作开始时间推迟1个月,致使施工单位机械闲置和人员窝工损失。 事件2:设计单位修改图纸使C工作发生工程量变化,增加造价10万元,施工单位及时调整施工部署,如期完成了C工作。 事件3:D、E工作受A工作的影响,开始时间也推迟了1个月,由于物价上涨原因,6~ 7月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%。D、E工作均按原持续时间完成,由于施工机械故障,J工作7月份实际完成计划工程量的80%,J工作持续时间最终延长 1个月。 事件4:G、I工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候,导致G工作持续时间延长0.5个月;施工单位采取了赶工措施,使工作能按原持续时间完成,但需增加赶工费0.5万元。 事件5:L工作为隐蔽工程,在验收后项目监理机构对质量提出了质疑,施工单位以隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下,对隐蔽工程进行剥离复验。复验结果,工程质量不合格,施工单位进行了整改。 以上事件1~4发生后,施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。 1~7月份投资情况见表3-4。
问题
1.事件1中,施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
2.事件2中,施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
3.事件5中施工复验,施工单位和项目监理机构的做法是否妥当?分别说明理由。
4.针对施工过程中发生的事件,项目监理机构的工程延期为多少个月?该工程实际工期为多少个月?
5.填写表3-5表格中空格处的已完工程计划投资、已完工程实际投资,并分析7月末的投资偏差和进度偏差。
选项
答案
1.事件1中,施工单位顺延工期和补偿费用的要求成立。 理由:A工作开始时间推迟属建设单位原因且A工作在关键线路上。 2.事件2中,施工单位顺延工期要求成立。 理由:因该事件为不可抗力事件且G工作在关键线路上。 事件2中,施工单位补偿费用要求不成立。 理由:因属施工单位自行赶工行为。 3.(1) 事件5中施工复验,施工单位的做法不妥。 理由:施工单位不得拒绝剥离复验。 (2) 事件5中施工复验,项目监理机构的做法妥当。 理由:对隐蔽工程质量产生质疑时有权进行剥离复验。 4.(1) 事件1发生后应批准工程延期1个月。 (2) 事件4发生后应批准工程延期0.5个月。 其他事件未造成工期延误,故项目监理机构的工程延期为1.5个月。该工程实际工期为 (20+1+0.5)月=21.5月。 5.7月末的投资偏差和进度偏差分析见表3-8。 [*] 7月末投资偏差:(1 300-1 254)万元=46万元>0,投资超支。 7月末进度偏差:(1440-1 254)万元=186万元>0,进度拖延。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/64v5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元,合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错,但甲方是主要过错方,应承担75%的过错责任。则损失的承担应为()。
要约人要撤销要约,撤销要约通知应在()到达对方。
基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理是()。
如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向()申请撤销裁决。
当法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时,()日合同成立。
工程进度款的支付方式不包括()。
勘察招标中,发包人不履行合同时,发包人()。
建筑工程合同如果无效,一般应采取()处理。
()是对工程项目有关的各类合同从条件的拟定、协商、签署到执行情况的检查和分析等环节进行的科学管理工作,以期通过合同管理实现工程项目“三大控制”的任务要求;维护当事人双方的合法权益。
随机试题
某建设公司承揽某机场主跑道的修筑工程,主跑道长3800m,宽60m。在实施合同的过程中,由于业主拖欠工程进度款,造成合同工期延误和巨大的成本额外开支,与施工进度计划相比,主跑道施工工期整体延误200d,施工过程赶上雨期,工期延误20d,由于地质勘察资料不完
着色试验可用来检测焊件的()缺陷。
实施科教兴国战略的关键所在是( )
患者男。低热、咳嗽、皮肤红丘疹,有异常性生活史,临床怀疑艾滋病。艾滋病特异与非特异性的实验诊断方法为
在建筑工程施工现场防火要求中,凡属于( )等情形之一的动火,均为一级动火。
2004年干细胞研究取得的突破性进展,下列表述错误的一项是()。对“生物医学与其他学科交叉的现象激增”这句话理解正确的一项是()。
军事侦察侧重于侦察对象是什么、现在什么状态,是一种主动获取的方式。而军事监视侧重于将会发生什么,具有一定的预警功能,是一种相对被动的方式。根据上述定义,下列属于军事侦察行为的是:
德雷福斯案件
Atlastmonth’sconference,keynotespeakerDanaStewartidentifiedtheessential______thatmakeasuccessfulWebhostingbusine
Wewill______thepartyforaweekandholditnextSaturday.
最新回复
(
0
)