首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料 某高速公路工程的路基工程和路面工程分别由A、B两家公司施工。该公路部分路基需强夯处理,该处理工程包括挖方、填方、点夯、满夯。由于工程量无法准确确定,故施工合同规定:按施工图预算方式计价;承包方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工;
背景资料 某高速公路工程的路基工程和路面工程分别由A、B两家公司施工。该公路部分路基需强夯处理,该处理工程包括挖方、填方、点夯、满夯。由于工程量无法准确确定,故施工合同规定:按施工图预算方式计价;承包方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工;
admin
2011-02-03
52
问题
背景资料
某高速公路工程的路基工程和路面工程分别由A、B两家公司施工。该公路部分路基需强夯处理,该处理工程包括挖方、填方、点夯、满夯。由于工程量无法准确确定,故施工合同规定:按施工图预算方式计价;承包方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工;工程量由计量工程师负责计量。
施工过程中,在进行到设计施工图所规定的处理范围边缘时,承包方在取得旁站监理工程师认可的情况下,将夯击范围适当扩大。施工完成后,承包方将扩大的工程量向计量工程师提出了计量支付的要求,遭到拒绝。在施工中,承包方根据监理工程师的指令就部分工程进行了变更。在土方开挖时,有两项重大原因使工期发生了较大的拖延。一是遇到了工程地质勘探没有探明的孤石,移除孤石拖延了一定的时间;二是施工时遇到了数天季节性的大雨,土壤含水量过大,无法进行强夯施工,耽误了部分工期。承包方就此提出了延长工期和补偿停工期间窝工损失的索赔。
承建路面工程的B公司项目经理部按照各项要求,在完成了一系列的准备工作后,开始施工石灰粉煤灰稳定碎石底基层。施工中,施工人员发现其中一段800m长的底基层出现了大量裂缝和破损,经检查是由于路基质量差所致,路面施工单位拟向路基施工单位A公司提出索赔。
在成本控制上,B公司项目部认为成本管理是企业生存的有源之水,并确定了成本管理原则如下:全面成本管理、成本管理有效化、成本管理科学化。
问题
请补充成本管理的原则。全面成本管理的含义是什么?
选项
答案
成本最优化、成本责任制。全面成本管理即全企业、全员和全过程管理。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/65Iu777K
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库一级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
建筑安装工程质量验收评定是()。
产品焊接试件的拉伸试验合格标准有()。
球形罐到货的检查和验收中,对于球壳板的成形和尺寸检查的数量要求是()。
背景某工业安装项目通过招标,建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同。设备安装时,监理工程师发现土建单位施工的某一设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符,设备安装单位无法将设备安装就位,造成设备安装单位工期延误和费用损失。
背景某机电安装公司经过邀请招标、总包一大型炼油厂的机电设备安装工程和钢结构制作安装工程,其中机修车间、工业给排水工程、空压机站等工程不包括在工程范围,合同工期为18个月,总价一次包死。合同签订后,在业主的同意下,将部分非主体安装工程分包给三个具有
火灾自动报警系统由火灾自动报警控制器、()等组成。
在下列特殊钢中,常使用()制造加热炉、锅炉、燃气轮机等高温装置上的零件。
西北安装公司承建一水泥厂机电工程,合同造价2400万元,其中主材料费和非标设备制安费占65%,工期为8个月。合同约定:(1)工程用主材料和设备由甲方供货,其价款在当月发生的工程款中抵扣。(2)甲方向乙方支付预付款为合同价的20%,并按起
适用于火灾蔓延速度快、闭式喷头不能有效覆盖起火范围等的高危险场所的是()。
垂直管道绝热施工时,应在()留设伸缩缝。
随机试题
不引起ALI/ARDS的疾病是
下列有关规划保险风险的说法,正确的是()。Ⅰ.规划保险的风险可能来自于投保客户所提供的资料不准确、不完全,或者对来自保险产品的了解不够充分Ⅱ.规划保险的风险主要包括未充分保险的风险、过分保险的风险和不足额保险的风险Ⅲ.过分保险的风
下列哪项是嗜铬细胞瘤最具特征性的临床表现
《内经》关于区分事物或现象阴阳属性的征兆是
18岁女孩,2小时前左下腹部剧烈疼痛,恶心呕吐2次,体温5℃。肛查子宫右侧触及活动良好、触痛明显、手拳大肿物。
甲公司诉乙公司返还货款一案,经内市中级人民法院一审,某省高级人民法院二审审理终结,乙公司认为终审判决适用法律有误,它可以采取的救济措施包括( )。
上市公司“管理层讨论与分析”主要包括()。
权利人享有票据权利只持有票据为必要,至于产生这种支付关系的原因或者权利人取得票据的原因均可不问,即使这种原因关系无效,对票据关系也不发生影响。()
抗战初期国民党正面战场几乎都以失败而结束的最主要原因在于()
TheSexInsulatesIt’snotunusualtoseewomeninpowerfuljobs.Threeofthelastfoursecretariesofstatehavebeenwome
最新回复
(
0
)