首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图3—1所示。 工程实施到第5个月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行了1个月。在施工过程中发生了如下事件。 事件1:A1工作施工半个月发现业主提供的地质资料不准确,经与业主、设计单位协
【背景资料】 某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图3—1所示。 工程实施到第5个月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行了1个月。在施工过程中发生了如下事件。 事件1:A1工作施工半个月发现业主提供的地质资料不准确,经与业主、设计单位协
admin
2018-03-26
34
问题
【背景资料】
某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图3—1所示。
工程实施到第5个月末检查时,A
2
工作刚好完成,B
1
工作已进行了1个月。在施工过程中发生了如下事件。
事件1:A
1
工作施工半个月发现业主提供的地质资料不准确,经与业主、设计单位协商确认,将原设计进行变更,设计变更后工程量没有增加,但承包商提出以下索赔:设计变更使A
1
工作施工时间增加1个月,故要求将原合同工期,延长1个月。
事件2:工程施工到第6个月,遭受飓风袭击,造成了相应的损失,承包商及时向业主提出费用索赔和工期索赔,经业主工程师审核后的内容如下:
(1)部分已建工程遭受不同程度破坏,费用损失30万元;
(2)在施工现场承包商用于施工的机械受到损坏,造成损失5万元;用于工程上待安装设备(承包商供应)损坏,造成损失1万元;
(3)由于现场停工造成机械台班损失3万元,人工窝工费2万元;
(4)施工现场承包商使用的临时设施损坏,造成损失1.5万元;业主使用的临时用房破坏,修复费用1万元;
(5)因灾害造成施工现场停工0.5个月,索赔工期0.5个月;
(6)灾后清理施工现场,恢复施工需费用3万元。
事件3:A
3
工作施工过程中由于业主供应的材料没有及时到场,致使该工作延长1.5个月,发生人工窝工和机械闲置费用4万元(有签证)。
【问题】
不考虑施工过程中发生各事件的影响,在图3—2(施工网络进度计划)中标出第5个月末的实际进度前锋线,并判断如果后续工作按原进度计划执行,工期将是多少个月?
选项
答案
第5个月末的实际进度前锋线如下图3—2所示。 [*] 如果后续工作按原进度计划执行,该工程项目将被推迟两个月完成,工期为15个月。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/6D75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
监理工作程序中应明确()内容。
一名总监理工程师只宜担任一项委托监理合同的项目总监理工程师工作。在需要时,最多能担任()项工作。
当()需要调整时,监理单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位。
监理单位应于委托监理合同签订后()内将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知建设单位。
《建筑法》规定,实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的(),书面通知被监理的建筑施工企业。
随机试题
关于主细胞,下列哪项是错误的
男性患者,40岁,汽车司机,平素身体健康,近2个月无明显诱因出现发热,腹泻,乏力,周身不适,体重下降等症状。曾于5年前到非洲援外2年,因车祸外伤有输血史,无静脉药瘾史,无冶游史。查体:体温38.6℃,脉搏92/min,消瘦,全身浅表淋巴结肿大,心肺查体无
某省高级人民法院依照审判监督程序审理某案,发现张某是必须参加诉讼的当事人,而一、二审法院将其遗漏。在这种情况下该省高级人民法院应当如何处理?
根据《中华人民共和国大气污染防治法》,国务院生态环境主管部门应当会同国务院卫生行政部门,根据大气污染物对()的危害和影响程度,公布有毒有害大气污染物名录,实行风险管理。
建设工程监理规划的具体内容应具有针对性,其针对性应反映不同工程在( )等方面的不同。
该公司进口环节应缴纳消费税为( )万元。下列关于消费税的陈述,正确的是( )。
下列关于贷款担保作用的说法,错误的是()。
根据《公益事业捐赠法》的规定,下列对捐赠人权利和义务的描述不正确的是()。
2016年10月6日,公安部党委副书记、副部长黄明表示.公安部已建成失效居民身份证信息系统,将提供给社会各用证部门与现有的公民身份信息系统进行联网核查。下列有关失效居民身份证信息系统说法错误的是()。
行政诉讼的一审程序由起诉、受理、审理和裁判四个相互衔接的阶段构成,以下关于该四个阶段的相关表述中,不正确的一项是()。
最新回复
(
0
)