首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某高速公路项目利用世界银行贷款修建,施工合同采用PmIC合同条件,业主委托其监理单位进行施工阶段的监理。该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件(索赔工期与费用数据均符合实际)。 1.施工期间,承包方发现施工图纸有误,需设计单位进行修改,由于图纸修
某高速公路项目利用世界银行贷款修建,施工合同采用PmIC合同条件,业主委托其监理单位进行施工阶段的监理。该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件(索赔工期与费用数据均符合实际)。 1.施工期间,承包方发现施工图纸有误,需设计单位进行修改,由于图纸修
admin
2009-06-15
77
问题
某高速公路项目利用世界银行贷款修建,施工合同采用PmIC合同条件,业主委托其监理单位进行施工阶段的监理。该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件(索赔工期与费用数据均符合实际)。
1.施工期间,承包方发现施工图纸有误,需设计单位进行修改,由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。
2.施工期间因下雨,为保证路基工程填筑质量,总监理工程师下达了暂停施工指令,共停工10天,其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的降雨天气和连续6天出现五十年一遇的特大暴雨。承包方提出工程延期10天与费用补偿2万元的要求。
3.施工过程中,现场周围居民称承包方施工噪音对他们有干扰,阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。
4.由于业主要求,在原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了5m,监理工程师向承包方下达了变更指令,承包方收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知,分包单位及时向承包方提出了索赔报告,报告内容包括:
(1)由于增加立交桥长度,需增加费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔;
(2)此设计变更前因承包方使用而未按分包合同约定提供施工场地,导致工程材料到场二次倒运增加的费用1万元和分包合同工期延期10天的索赔。
承包方以已向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔证据,向监理工程师提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40天的要求。
5.由于某路段路基基底是淤泥,根据设计文件要求,需进行换填,在招标文件中已提供了地质的技术资料。承包方原计划使用隧道出碴作为填料换填,但施工中发现隧道出碴级配不符合设计要求,需要进一步破碎以达到级配要求,承包方认为施工费用高出合同单价,如仍按原价支付不合理,需另行给予延期20天与费用补偿20万元的要求。
[问题]
针对承包方提出的上述索赔要求,监理工程师应如何签署意见?
选项
答案
1.这是非承包方原因造成的,故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。 2.由于异常恶劣天气造成的6天停工是承包方不可预见的,应签证给予工期补偿6天,而不应给费用补偿。 对于低于雨季正常雨量造成的4天停工,是承包方应该预见的,故不应该签证给予工期补偿和费用补偿。 3.这是承包方自身原因造成的,故不应给予费用补偿和工期补偿。 4.监理工程师应批准由于设计变更导致的费用补偿20万元和工期补偿30天的索赔,因其属于业主责任(或不属于承包方责任);不应批准材料倒运增加的费用补偿1万元和工期补偿10天的索赔,因其属于承包方责任。 5.这是承包方应合理预见的,故监理工程师不应签证给予费用补偿和工期补偿。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/6JUf777K
本试题收录于:
合同管理题库公路监理师分类
0
合同管理
公路监理师
相关试题推荐
w房地产开发公司拟在某市H乡的一处废旧厂房区建设商品房,向社会出售,该废旧厂房及土地属于H乡集体所有。根据土地使用权出让合同约定,w公司获得的这块土地只能建设住宅。W公司在对当地房地产市场形势进行了多次分析研究后,决定调整最初确定的开发方案,减少住宅用地,
房地产开发企业在发出变更规划、设计的通知后,买受人有权在通知达到之日起10日内做出是否退房的书面答复。()
1994年7月5日颁布的《城市房地产管理法》对房地产交易进行了明确的立法解释,房地产交易包括房地产的划拨、房地产抵押和房地产租赁三种形式。()
下列关于房地产抵押的表述中,正确的有()。
人民法院依法对某抵押的房地产进行拍卖,该房地产的评估价为500万元,那么第一次拍卖的保留价为()万元。
在房地产转让的分类中,将房地产转让分为有偿和无偿两种方式是以()为依据。
下列关于住房租赁税收优惠政策的表述中正确的是()。
出让合同约定的动工开发期限满()年未动工开发的,可以无偿收回土地使用权。
对评估确定的被征收房屋价值有异议的,可以向房地产价格评估机构申请复核评估。对复核结果有异议的。可以向房地产价格评估专家委员会申请鉴定。()
作出房屋征收决定前,征收补偿费用应当足额到位、专户存储、专款专用。()
随机试题
能防止动脉粥样硬化,具有保护心脏作用的脂蛋白是
患者,女,42岁。肛门部肿物,异物感明显,时肿痛。经查可见截石位3、7、11点为静脉曲张性外痔。应首选的治疗措施是
患者,女,58岁。3日来小便量极少,短赤灼热,色黄而混浊,伴小腹胀满且痛,口苦口黏,舌苔黄腻,脉沉数。证属
如下图所示的配水管网,初步流量分配及平差计算结果见附图,计算得各环的校正流量分别为△qⅠ=-5.97L/s;△qⅡ=1.10L/s;△qm=2.05L/s,则下一次平差计算的管段2-5的流量为()L/s。
投资组合A、B、C、D的贝塔系数分别为一0.5、一0.2、0.8、1.1,若投资者预期股市将步入牛市,为获取更高收益率,则组合()更具有优势。
公元前1000年至公元前500年左右,中国、印度、希腊及犹太四大文明在哲学上有重大的发展.其影响直至今日。这些影响可分为:①参悟生死问题;②确认神人关系;③探索人的理性;④安排人伦秩序。导致上述影响的四大文明依次为()。
为缓解城市中居民停车难、运动难问题。市政府出台政策,号召有条件的机关企事业单位将内部停车场及运动场所免费开放给公众使用。对此,有人支持。有人反对。你怎么看?
随着网络信息技术的不断发展,人们已经开始能够体验那种时时刻刻网上冲浪的感觉,在3G手机、PSP等手持便携数码产品之外,小尺寸的上网本产品也出现在人们的视野中,并成为电脑市场夺目的新星。尽管业界对于上网本有着诸多争论,但是在2009年全球金融风暴愈演愈烈的情
下列()是异常的含义。
DecadesafterMarilynMonroe’sdeath,therewasaburstofspeculationaboutwhatshemighthavebeendoingif(anditisavery
最新回复
(
0
)