首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,承包商工期每提前1天获奖励2000元,每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。 在实际施工过程中发生了如下事件:
某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,承包商工期每提前1天获奖励2000元,每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。 在实际施工过程中发生了如下事件:
admin
2017-08-11
33
问题
某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,承包商工期每提前1天获奖励2000元,每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。
在实际施工过程中发生了如下事件:
事件1:业主未能按时提供全部施工场地,使A、B两项工作的作业时间分别延长了3天和2天,造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C未受影响。
事件2:在工作D施工时,主要施工设备出现故障,停工检修2天,造成窝工20个工日。
事件、3:在工作E施工时,由于业主提供的主要材料不合格,造成返工,拆除用工30个工日,机械设备闲置3个台班,闲置台班单价为300元,材料费损失2万元,因拆除重新施工使作业时间延长3天。
事件4:在工作F施工时,因设计变更,造成施工时间增加2天,多用人工15个工日,增加其他费用1万元。
问题:
在上述事件中,承包商可就哪些事件提出工期补偿和费用补偿要求?
选项
答案
事件1可以提出工期补偿和费用补偿要求,因为施工场地提供时间延长属于业主应承担的责任,而工作A位于关键线路。 事件2不能提出补偿要求,因为施工设备故障属于承包商应承担的风险。 事件3可以提出费用补偿要求,因为业主提供的材料不合格应由业主承担责任。但由此增加的作业时间没有超过该项工作的总时差。 事件4可以提出费用和工期补偿要求,因设计变更责任在业主,且工作F位于关键线路。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/6hTw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
不属于项目经理权限的是( )。
下列关于混凝土说法不正确的是( )。
有关钢筋配料的叙述正确的是()。
有关焊接的质量检验,下列说法正确的是()。
某单层工业厂房项目,檐高20m,建筑面积5800m2。施工单位在拆除顶层钢模板时,将拆下的18根钢管(每根长4m)和扣件运到井宇架的吊盘上,5名工人随吊盘一起从屋顶高处下落,此时恰好操作该机器的人员去厕所未归,一名刚刚招来两天的合同工开动了卷扬机。在卷扬机
反铲挖土机的开挖方法包括()。
进场材料质量控制的方法有()。
推土机开挖作业的3个工作行程是()。
砌体墙与柱应沿高度方向每()设2φ6钢筋。
根据《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),生产职工培训费属于()。
随机试题
西蒙提出构建行政学的基础是
在健康教育中,针对教育对象存在的健康问题,说服其改变不正确的健康态度、信念及行为习惯,这属于
患者男性,39岁,反复发作性头痛、心悸、出汗3年,再发1h急诊入院。查体发现面色苍白,血压200/130mmHg,心率136/min。某患者夜间突然剧烈头痛、烦躁、面色苍白,血压为190/130mmHg,心率140/min,几分钟后明显大汗,恶心,血
快速吸水浴巾,由一种新型超细纤维(70%涤纶和30%锦纶)织成的毛巾布制成
如拟利用内部审计的特定工作,注册会计师应确定内部审计人员的特定工作是否足以实现审计目的。为此应当考虑的因素包括()。
浙江省第一大河是(),它发源于安徽省黄山市休宁县境内,流经安徽、浙江二省。
已知—1<x+y<2,—3<x—2y<1,则x—y的取值范围是________.
我同刑事诉讼中的被告人()。
资本主义生产过程是()
[*]
最新回复
(
0
)