首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013—0201)签订固定总价承包合同,合同工期为390d,合同总价为8500万元。 总承包单位为了分解资金压力,在与某分包单位签订的分包合同中约定:建设单位向其支
背景资料: 某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013—0201)签订固定总价承包合同,合同工期为390d,合同总价为8500万元。 总承包单位为了分解资金压力,在与某分包单位签订的分包合同中约定:建设单位向其支
admin
2020-10-28
41
问题
背景资料:
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013—0201)签订固定总价承包合同,合同工期为390d,合同总价为8500万元。
总承包单位为了分解资金压力,在与某分包单位签订的分包合同中约定:建设单位向其支付工程款后,其才向分包单位付款,分包单位可以直接向建设单位主张付款申请,如业主不同意,不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。
为了强化分包单位的质量安全责任意识,总分包双方还在补充协议中约定:分包单位出现质量安全问题,均由分包单位自己承担,总承包单位不承担任何法律责任。
施工前,总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划,并得到监理工程师的批准。施工进度计划(单位:d)如下图所示。
工程施工过程中出现如下事件:
事件一:土方挖掘施工中遇到地质勘探报告中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致工作A持续时间延长10d,增加人工费6元、材料费4万元、机械费3万元。
事件二:基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌,处理及重新支护造成工作B持续时间延长15d,增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件三:因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏,使工作C持续时间延长15d,施工人员窝工费2万元,施工方设备损失5万元。
事件四:结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30d。
事件五:施工期间钢材涨价增加材料费用价差12万元。
针对上述事件,施工单位按照程序提出了工期索赔和费用索赔。
问题:
针对上述各事件中发生的工期及费用,施工单位的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。
选项
答案
(1)事件一: ①工期索赔不成立。 理由:工作A的延期发生在非关键线路,且没有超过其总时差,不影响总工期。 ②费用索赔成立。 理由:地质勘探报告未标明的地下障碍物施工单位无法合理预见,属于建设单位的风险范畴。 (2)事件二:工期和费用索赔均不成立。 理由:基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工技术措施不合理,应由施工单位承担该风险及其损失。 (3)事件三: ①工期索赔成立。 理由:罕见雷电天气,属不可抗力,属建设单位承担的风险范围,工作C延误15d,关键线路变为:、①一②一④一⑥,总工期变为395d,比计划工期延误5d,所以工期应索赔5d。 ②由不可抗力造成的费用损失,费用补偿不成立。 理由:因不可抗力发生的损失费用,应由双方分别承担各自的费用损失,事件三中人员窝工及设备损失均由施工方自行承担。 (4)事件四:工期和费用索赔均成立。 理由:因为设计变更导致,属于建设单位应承担的责任范围。 (5)事件五:费用索赔不成立。 理由:该工程是固定总价合同,材料价格上涨风险应由施工单位承担。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/7EUu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
防止钢筋混凝土梁斜截面破坏的措施有()。
关于钢筋混凝土连续梁、板受力特点的说法,正确的有()。
砌体结构中,当设计无要求时,钢筋混凝土圈梁的箍筋间距最大值是()mm。
砌体结构中,当设计无要求时,钢筋混凝土圈梁的高度最小值是()mm。
1.背景某工程由A建筑集团总承包,经业主同意后,将土方工程和基坑支护工程分包给B专业分包单位。在土方工程施工中,B专业公司经仔细的勘察地质情况,认为土质是老黏土,承载力非常高,编制了土方工程和基坑支护工程的安全专项施工方案,并将专项施工方案报A公司审核
1.背景某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程的施工任务。承包合同约定,本工程实行包工包料承包,合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件:事件一:按照合同约定,总承包单位应在8月1日交出施工场地,但由于总承包单位负责
1.背景某高校新建一栋20层留学生公寓,主体是全现浇钢筋混凝土框架一剪力墙结构,建筑面积为38400m2,建筑高度为62.6m,筏板基础,筏板厚度1.4m。施工单位依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点,选择了挖土机、推土机、自卸
下列各项检查评分表中,没有设置保证项目的有()。
通常用作排水管、雨水管,也可用于非饮用水给水管道的是()。
悬索结构的组成有()。
随机试题
试按变现情况(或消耗时间)对资产进行分类并予举例。
男性.34岁,因大量腹水2个月、呕血3天入院。体格检查:胸腹壁及腰背部静脉曲张明显,血流方向向上,下肢浮肿明显。住院期间做多种检查后行下腔静脉一肠系膜上静脉一右心房搭桥术,术后腹水明显消退。此病例门静脉高压症的主要阻塞部位在
甲诉乙侵权一案,由某人民法院受理并组成合议庭公开审理。本案合议庭审判员赵某是甲的舅舅,合议庭陪审员钱某是乙诉讼代理人的姐姐,证人孙某与本案有直接利害关系,案件翻译人员李某曾私下接受过乙诉讼代理人的请客。本案中应当回避的人员是谁?()
(2006年)在双缝干涉实验中,对于给定的入射单色光,当双缝间距增大时,则屏幕上干涉条纹的变化情况是()。
外商投资企业和外国企业取得与投资有关的下列所得,需计入应纳税所得额的是()。
青少年在发展阶段对别人的评价非常敏感,社会工作的价值理念要求把()放在第一位。
某日下午,暴雨倾盆,突发泥石流灾害。请结合下列示意图回答问题:根据以上示意图判断,极易发生()。
在行政组织的结构体制中,直线一职能制结构具有的优点是()。
为考生文件夹中CHAIR文件夹下的BANG.DBF。建立名为“BANG”的快捷方式,存放在考生文件夹下。
Anelderlycarpenterwasreadytoretire.Hetoldhisemployerofhisplansto【C1】______thehouse-buildingbusinesstoliveamo
最新回复
(
0
)