首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。合同约定:工期6个月;A、B工作所用的材料由建设单位采购;合同价款采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计算;施工期间若遇物价上涨,只对钢材、水泥和集料
【背景资料】 某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。合同约定:工期6个月;A、B工作所用的材料由建设单位采购;合同价款采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计算;施工期间若遇物价上涨,只对钢材、水泥和集料
admin
2018-03-27
44
问题
【背景资料】
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。合同约定:工期6个月;A、B工作所用的材料由建设单位采购;合同价款采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计算;施工期间若遇物价上涨,只对钢材、水泥和集料的价格进行调整。调整依据为工程造价管理部门公布的材料价格指数。招标文件中的工程量清单所列各项工作的估算工程量和施工单位的报价见下表,该工程的各项工作按最早开始时间安排,按月匀速施工,经总监理工程师批准的施工进度计划如图所示。
施工过程中,发生如下事件:
事件一:施工单位有两台大型机械设备需要进场,施工单位提出应有建设单位支付其进场费,但建设单位不同意另行支付。
事件二:建设单位提供的材料运抵现场后,项目监理机构要求施工单位及时送检,但施工单位称:施工合同专用款并未对此作出约定,因此,建设单位提供的材料,施工单位没有送检的义务,若一定要施工单位送检,则由建设单位支付材料检测费。
事件三:当施工进行到第3个月末时,建设单位提出一项设计变更,使D工作的工程量增加2000m
3
。施工单位调整施工方案后,D工作持续时间延长1个月。从第4个月开始,D工作执行新的全费用综合单价。经测算,新单价中直接费为160元/m
3
,间接费费率为15%,利润率,为5%,税率为3.41%。
事件四:由于施工机械故障,G工作的开始时间推迟了1个月。第6个月恰巧遇建筑材料价格大幅上涨,造成F、G工作的造价提高,造价管理部门公布的价格指数见下表。施工单位随即向项目监理机构提出了调整F、G工作结算单价的要求。经测算,F、G工作的单价中,钢材、水泥和集料的价格所占比例分别为25%、35%和10%。
【问题】
事件一中,建设单位的做法是否正确?事件二中,施工单位的说法正确和错误之处,分别说明理由。
选项
答案
事件一中,建设单位的做法正确。理由:大型机械设备进场费属于建筑安装工程费用构成中的措施费,已包括在合同价款中,施工单位没有理由提出由建设单位支付其进场费的要求。事件二中,施工单位说法正确之处:要求建设单位支付材料检测费用。理由:发包人提供的材料,其检测费用应由发包人负责。事件二中,施工单位说法错误之处:施工单位没有送检的义务。理由:不论是发包人提供的材料,还是承包人自己采购的材料,承包人均有送检的义务。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/7W7w777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
临时性水工建筑物的洪水标准,应根据建筑物的()考虑。
主体工程开挖到建基面时,应及时实测建基面地形图,亦可测绘高程平面图,图上应标有().
确定混凝土拌和设备容量和台数,应满足()要求。
根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》(水利部令第14号),依法必须进行招标的项目,自招标公告正式媒介发布起至发售资格预审文件(或招标文件)的时间间隔一般不少于()。
《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号)中明确规定,水利工程项目建设实行的三项制度是()。
()由项目法人负责组织有关单位提出处理方案,征得事故调查组意见后,报省级水行政主管部门或流域机构审定后实施,并报水利部备案。
水电站机组启动验收的各台机组运行时间为投入系统带额定出力连续运行()。
设计,运行等单位均应在分部分项工程验收签证上签字或签署意见,()签署验收结论。
在工程阶段验收和竣工验收时,(),运行等单位应在提供的文件中,对工程质量进行详实的介绍和评价,并对存在的质量问题提供自检资料。
随机试题
髓鞘
关于肾上腺皮质醇增多症描述不正确的是
近用助视器不包括
A、氯硝西泮B、卡马西平C、苯妥英钠D、异戊巴比妥E、丙戊酸钠减少钠离子内流而使神经细胞膜稳定的乙内酰脲类药物是
甲公司向乙家具厂订购了一批办公桌椅,约定甲先预付3万元,乙在2018年11月先交付三分之一的办公桌椅,甲在收到桌椅10日后应当支付全部金额,乙再向甲交付剩余三分之二的桌椅。乙收到甲预付的3万元后,在约定的时间前得知甲宣告进入破产重整,可能无法支付约定的全部
企业采用以旧换新方式销售商品的,通常应在发出商品时确认收入,回购的旧商品作为购进商品处理。 ( )
美国心理学家布卢姆的教育目标分类学中,将教育目标类别主要分为()。
爱岗敬业的具体要求有()。
M市教育局规定适龄儿童入学时需遵循“就近入学原则”,但有家长反映离家300米的学校孩子不能上,却被安排到2千米以外的学校就读,便将区教育局告上法院,要求撤销原来的安排,让其孩子就近入学。法院对此作出一审判决,驳回原告请求。下列选项最可能是法院判决的合理依
()“Y理论”认为,对员工的最大奖赏莫过于通过完成组织目标使员上获得自我满足和自我实现。
最新回复
(
0
)