合同履行过程中，业主要求保护施工现场的一棵古树。为此，承包商自有一台塔吊累计停工2天，后又因工程师指令增加新的工作，需增加塔吊2个台班，台班单价1000元／台班，折旧费200元／台班，则承包商可提出的直接费补偿为( )

admin2014-07-02 30

问题合同履行过程中，业主要求保护施工现场的一棵古树。为此，承包商自有一台塔吊累计停工2天，后又因工程师指令增加新的工作，需增加塔吊2个台班，台班单价1000元／台班，折旧费200元／台班，则承包商可提出的直接费补偿为( )

选项 A、2000元
B、2400元
C、4000元
D、4800元

答案B

解析因工程师指令增加新的工作属于索赔中的完成额外工作增加的机械使用费，2×1000=2000(元)；另业主保护古树，使承包商停工，属于由于业主或监理工程师原因导致机械停工，可枞索赔，但系承包商自有设备．一般按台班折旧费计算．即：2×200=400(元)，合计：2000+400=2400(元)。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/7bXu777K

本试题收录于：建设工程项目管理题库一级建造师分类

建设工程项目管理

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程项目管理

一级建造师

下列有关质量管理体系说法不正确的是(　　)。

建设工程项目质量控制系统不包括控制系统的(　　)。

施工工序质量控制要落实工序操作质量(　　)方法，及时掌握施工质量总体状况。

在直方图中，若质量数据的分布居中且边界与上下限有较大的距离，则说明(　　)。

下列可作为施工成本控制依据的是______。

下列哪项不是网络计划调整的方法(　　)。

施工成本分析的基本方法不包括(　　)。

承包人收到竣工结算价款后(　　)天内将竣工工程交付发包人。

职业健康安全与环境管理体系文件体现方式的多样性是指其文件可以用(　　)等表不。

下列关于事故调查组进行事故调查的有关规定的叙述中，正确的有(　　)。

下列电影由蔡楚生导演的是______。()

对于阴道癌。错误的是

腰段及其以上脊髓不完全性损害腰段及其以上脊髓完全性损害

下列各项，不属母乳喂养优点的是

处方：己烯雌酚0.5g苯甲醇0.5g注射用油加1000ml关于己烯雌酚注射液的叙述正确的是

不能过量，忌与酸味食物同服的中药是()。

患儿，女，6个月。冬季出生，人工喂养，平时睡眠不安、多汗，今日晒太阳后突然出现全身抽搐5～6次，每次1分钟左右，抽搐间期活泼如常，体温37．8℃，患儿最可能的诊断是

如图3-194所示，埋在地下的钢筋混凝土风沟，其侧壁的计算简图，哪个正确?[2001年第28题]

我国工程建设从地震基本烈度()开始设防。

建设工程项目管理

一级建造师

下列有关质量管理体系说法不正确的是( )。

建设工程项目质量控制系统不包括控制系统的( )。

施工工序质量控制要落实工序操作质量( )方法，及时掌握施工质量总体状况。

在直方图中，若质量数据的分布居中且边界与上下限有较大的距离，则说明( )。

下列可作为施工成本控制依据的是______。

下列哪项不是网络计划调整的方法( )。

施工成本分析的基本方法不包括( )。

承包人收到竣工结算价款后( )天内将竣工工程交付发包人。

职业健康安全与环境管理体系文件体现方式的多样性是指其文件可以用( )等表不。

下列关于事故调查组进行事故调查的有关规定的叙述中，正确的有( )。

下列电影由蔡楚生导演的是______。()

对于阴道癌。错误的是

腰段及其以上脊髓不完全性损害腰段及其以上脊髓完全性损害

下列各项，不属母乳喂养优点的是

处方：己烯雌酚0.5g苯甲醇0.5g注射用油加1000ml关于己烯雌酚注射液的叙述正确的是

不能过量，忌与酸味食物同服的中药是()。

患儿，女，6个月。冬季出生，人工喂养，平时睡眠不安、多汗，今日晒太阳后突然出现全身抽搐5～6次，每次1分钟左右，抽搐间期活泼如常，体温37．8℃，患儿最可能的诊断是

法院在对一起共同犯罪案件进行审理后作出了一审判决，被告人张某被判处徒刑5年，被告人王某被判处拘役6个月。人民检察院以量刑过轻为由对王某的判决部分提出了抗诉。在第二审程序中，下列说法哪个是不正确的( )。

如图3-194所示，埋在地下的钢筋混凝土风沟，其侧壁的计算简图，哪个正确?[2001年第28题]

我国工程建设从地震基本烈度()开始设防。

下列有关质量管理体系说法不正确的是(　　)。

建设工程项目质量控制系统不包括控制系统的(　　)。

施工工序质量控制要落实工序操作质量(　　)方法，及时掌握施工质量总体状况。

在直方图中，若质量数据的分布居中且边界与上下限有较大的距离，则说明(　　)。

下列哪项不是网络计划调整的方法(　　)。

施工成本分析的基本方法不包括(　　)。

承包人收到竣工结算价款后(　　)天内将竣工工程交付发包人。

职业健康安全与环境管理体系文件体现方式的多样性是指其文件可以用(　　)等表不。

下列关于事故调查组进行事故调查的有关规定的叙述中，正确的有(　　)。