背景资料某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。

admin2016-01-26 30

问题背景资料
某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。
管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。
地下管网施工中，因设计图纸修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。为此项目部提出合同变更和索赔的申请。
该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制定了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。
问题
项目部可否自行采购水泵?若自行采购应履行何种程序?

选项

答案不可以。因合同约定，全部工程设备和主材由业主提供，项目部自行采购是不允许的。若自行采购，应经业主同意并在进场时填报验收单，报监理认可后才能安装。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/7kou777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库一级建造师分类

机电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

一级建造师

对于设计单位不同意采纳的一般设计变更建议()。

施工单位要安全()到位。

工程价款支付一般按()进行。

根据《水电工程设计概算编制规定》(2013年版)，财务费用属于()。

按项目的建设规模、投资总额、建设工期、工程质量，对项目建设全过程负责管理的部门是()。

水电站的主要泄水建筑物包括()。

疏浚工程施工中，监理单位跟踪检验测量点数不应少于施工单位检测点数的()。

高压灌浆是指灌浆压力在()MPa以上的灌浆。

单位工程质量评定优良的标准是：分部工程质量全部合格，其中有50%以上优良，()，原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格，机电产品质量合格，施工质量检验资料齐全。

藿朴夏苓汤和三仁汤均能宣表化湿，但三仁汤较适用于

有一位肺热咯血病人，首选下列

扩张型心肌病患者使用β-受体阻滞剂治疗的机制是在心衰时

孔某因犯强奸罪被甲县人民法院判处有期徒刑7年，判决生效后被送至乙县监狱服刑。期间，孔某越狱脱逃，并在丙县抢劫陈某人民币50元，后被捕获。请问，下列关于本案管辖的选项哪些是正确的？

关于抹灰工程的底层的说法，错误的是()。

()是实现和确立社会主义法制的前提。

外交护照发给的对象是()。

1，3，2，4，5，16，()

在多道批处理系统中，为充分利用各种资源，运行的程序应具备的条件是(　　　)。

机电工程管理与实务

一级建造师

对于设计单位不同意采纳的一般设计变更建议()。

施工单位要安全()到位。

工程价款支付一般按()进行。

根据《水电工程设计概算编制规定》(2013年版)，财务费用属于()。

按项目的建设规模、投资总额、建设工期、工程质量，对项目建设全过程负责管理的部门是()。

水电站的主要泄水建筑物包括()。

疏浚工程施工中，监理单位跟踪检验测量点数不应少于施工单位检测点数的()。

高压灌浆是指灌浆压力在()MPa以上的灌浆。

单位工程质量评定优良的标准是：分部工程质量全部合格，其中有50%以上优良，()，原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格，机电产品质量合格，施工质量检验资料齐全。

藿朴夏苓汤和三仁汤均能宣表化湿，但三仁汤较适用于

有一位肺热咯血病人，首选下列

扩张型心肌病患者使用β-受体阻滞剂治疗的机制是在心衰时

孔某因犯强奸罪被甲县人民法院判处有期徒刑7年，判决生效后被送至乙县监狱服刑。期间，孔某越狱脱逃，并在丙县抢劫陈某人民币50元，后被捕获。请问，下列关于本案管辖的选项哪些是正确的？

关于抹灰工程的底层的说法，错误的是()。

()是实现和确立社会主义法制的前提。

外交护照发给的对象是()。

1，3，2，4，5，16，()

在多道批处理系统中，为充分利用各种资源，运行的程序应具备的条件是( )。

在多道批处理系统中，为充分利用各种资源，运行的程序应具备的条件是(　　　)。