首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【案例3】某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)签订了某工程项目施工合同,同时与某降水公司签订了工程降水合同。甲乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、C作业使用的主导施工机械一
【案例3】某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)签订了某工程项目施工合同,同时与某降水公司签订了工程降水合同。甲乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、C作业使用的主导施工机械一
admin
2009-09-13
62
问题
【案例3】某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)签订了某工程项目施工合同,同时与某降水公司签订了工程降水合同。甲乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、C作业使用的主导施工机械一台(乙方自备),台班费为400元/台班,其中施工机械台班折旧费为50元/台班。施工网络计划如图1-8所示(单位:天)。
甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件:
事件1 降水方案错误,致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工5个工日,窝工6个工日。累计投资(千元)事件2 8月21日至8月22日,场外停电,停工2天,造成人员窝工16个工日。
事件3 因设计变更,工作E工程量由招标文件中的300m
3
增至:350m
3
,超过了10%;合同中该工作的综合单价为55元/m
3
,经协商调整后综合单价为50元/m
3
。
事件4 为保证施工质量,乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大,增加工程量15m
3
,该工作综合单价为78元/m
3
。
事件5 在工作D、E均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核准,完成该工作需要 1天时间,机械1台班,人工10个工日。
问题
(1)上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明其原因。
(2)每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天?
(3)工作E结算价应为多少?
(4)假设人工工日单价为25元/工日,合同规定窝工人工费补偿标准为12元/工日,因增加用工所需管理费为增加人工费的20%,工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事件(3)外合理的费用索赔总额。
(5)监理工程师如何减少或避免工程延期事件的发生?
选项
答案
(1)事件1可提出索赔要求,因为降水工程由甲方另行发包,是甲方的责任。 事件2可提出索赔要求,因为因停水、停电造成的人员窝工是甲方的责任。 事件3可提出索赔要求,因为设计变更是甲方的责任,且工作E的工程量增加了50m
3
,超过了招标文件中工程量的10%。 事件4不应提出索赔要求,因为保证施工质量的技术措施费应由乙方承担。 事件5可提出索赔要求,因为甲方指令增加工作,是甲方的责任。 (2)事件1:工作D总时差为8天,推迟2天,尚有总时差6天,不影响工期,因此可索赔工期0天。 事件2:8月21日至8月22日停工,工期延长,可索赔工期:2天。 事件3:因工作E为关键工作,可索赔工期:(350~300)m
3
/(300m
3
/6天)=1天。 事件5:因E、G均为关键工作,在该两项工作之间增加工作K,则工作K也为关键工作,索赔工期:1天。 总计索赔工期:0天+2天+1天+1天=4天。 (3)按原单价结算的工程量:300m
3
×(1+10%)=330m
3
; 按新单价结算的工程量:350m
3
-330m
3
=20m
3
; 总结算价:330m
3
×55元/m
3
+20m
3
×50元/m
3
=19150元。 (4)事件1:人工费:6工日×12元/工日+5工日×25元/工日×(1+20%)=222元; 事件2:人工费:16工日×12元/工日=192元; 机械费:2台班×50元/台班=100元; 事件5:人工费:10工日×25元/工日×(1+80%)=450元; 机械费:1台班×400元/台班=400元; 合计费用索赔总额为:222元+192元+100元+450元+400元=1364元。 (5)监理工程师应做好以下工作,以减少或避免工程延期事件的发生: ①选择合适的时机下达工程开工令。 ②提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责。 ③妥善处理工程延期事件。
解析
本案例考核合同的计价及价格调整方式,索赔的分类,索赔事件的责任划分,工期索赔、费用索赔的计算及应用网络计划技术处理工程索赔的方法。
问题(1)的解答要求逐项事件说明乙方能否提出索赔要求,是什么原因造成的,属于谁的责任。
问题(2)、(4)的解答要求正确计算出每项可索赔事件的工期索赔和费用索赔值,要求列出计算式计算。
问题(3)的解答要求理解单价合同计价方式下,单价调整的方法,正确列出计算式计算。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8EFf777K
本试题收录于:
综合考试题库公路监理师分类
0
综合考试
公路监理师
相关试题推荐
物业管理是指专业化的物业管理人员,受业主委托,按照国家法律法规,依据合同,对即将竣工验收投入使用的各类房屋及其附属配套设施,运用现代管理科学和先进的维修养护技术,以经营方式进行管理,为客户提供高效、优质、经济的全方位服务。()
给排水施工图一般分为室内给排水和室外给排水两部分。室内部分表示一栋建筑物的给水和排水工程,主要包括()。
结构施工图主要表明结构专业的设计内容,同时反映()等专业对结构的要求。
关于结构施工图说法错误的是()。
一套完整的建筑工程图不包括()。
随机试题
A.细动脉壁玻璃样变性B.细动脉壁纤维素样坏死C.小动脉内膜纤维化D.小血管内纤维素样血栓形成(2010年第138题)慢性排斥反应的基本病变是
患儿,11个月。腹腔感染后形成肠瘘,在治疗过程中为增加机体营养,提高抵抗力,使胃肠道休息,采用哪项最为适宜
提出“止血、消瘀、宁血、补血”治血四法的医著是()
法院受理甲出版社、乙报社著作权纠纷案,判决乙赔偿甲10万元,并登报赔礼道歉。判决生效后,乙交付10万元,但未按期赔礼道歉,甲申请强制执行。执行中,甲、乙自行达成口头协议,约定乙免于赔礼道歉,但另付甲1万元。关于法院的做法,下列哪一选项是正确的?(2010年
某项目厂区占地面积为60000m2,其中,构筑物占地面积3600m2,道路和广场占地面积22800m2,建筑物占地面积12000m2,绿化面积18000m2,露天堆场面积3600m2,经计算,该项目的建筑系数为()。
下列有关重大错报风险的说法中,错误的是()。(2019年)
以下关于主刑制度的理解,正确的是()。
甲表示将赠与乙一台佳能相机,乙欣然表示接受。几日后,甲告诉乙,他不想将相机赠给乙,因为该相机已经赠给丙。则()。
在网络协议的各层中相邻层之间的联系是【 】的关系。
叙述中错误的是()。
最新回复
(
0
)