首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某桥梁工程项目由于桥位地质条件复杂,东、西两侧桥台基础采用了不同类型,其中东侧桥台基础采用扩大基础,西侧桥台基础采用挖孔桩基础。发包人和承包人签订施工合同后,承包人在合同约定的时间内向监理工程师提交了该桥梁工程施工进度网络计划,如图2—6所示。 监
某桥梁工程项目由于桥位地质条件复杂,东、西两侧桥台基础采用了不同类型,其中东侧桥台基础采用扩大基础,西侧桥台基础采用挖孔桩基础。发包人和承包人签订施工合同后,承包人在合同约定的时间内向监理工程师提交了该桥梁工程施工进度网络计划,如图2—6所示。 监
admin
2022-03-24
26
问题
某桥梁工程项目由于桥位地质条件复杂,东、西两侧桥台基础采用了不同类型,其中东侧桥台基础采用扩大基础,西侧桥台基础采用挖孔桩基础。发包人和承包人签订施工合同后,承包人在合同约定的时间内向监理工程师提交了该桥梁工程施工进度网络计划,如图2—6所示。
监理工程师在审核中发现该施工进度计划的安排不能满足施工总进度计划对该桥施工工期的要求(施工总进度计划要求工期为60天)。监理工程师向承包人提出质疑时,承包人解释说,由于该计划中的每项工作作业时间均不能够压缩,且工地施工桥台的钢模板只有一套,两个桥台只能顺序施工,若一定要压缩工作时间,可将西侧桥台基础的挖孔桩改为预制桩,但要修改设计,且需增加12万元的费用。
按照合同约定,经监理工程师审查并报发包人批准,该桥的基础工程分包给了某专业基础工程公司。在东侧桥台的扩大基础施工时,基础工程公司发现地下有污水管道,但设计文件和勘测资料中均未有说明。由于处理地下污水管道,使东侧桥台的扩大基础施工时间由原计划的10天延长到13天。基础工程公司根据监理工程师签认的处理地下污水管道增加的工程量,向监理工程师提出因增加工程量而导致的增加费用4万元和延长工期3天的索赔要求。
问题:
监理工程师应如何处理上述的索赔要求?
选项
答案
索赔处理: (1)基础工程公司作为分包单位不能直接向监理工程师提出索赔要求,而应向总包单位提出,由总包单位向监理工程师提出索赔要求。 (2)由于地下污水管道的出现是承包人无法事先预见到的,而且设计文件也未有说明。若总包单位向监理工程师提出上述索赔要求,监理工程师应同意费用索赔,但不应同意工期索赔。虽然东侧桥台基础施工增加3天,但此工作在施工网络计划中不是关键工作,增加3天后也未能成为关键工作,故不影响工程在计划工期内完成。 (3)由于勘测设计未探明地下障碍物致使费用增加,若该费用的增加是由于勘测设计单位没有履行义务所致,则业主可向勘测设计单位提出索赔要求,就索赔的金额由业主和勘测设计单位协商解决。若协商达不成一致,可按勘测设计合同的约定处理。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8Hq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
承揽合同属于法定可以采用()担保形式的合同。
设备采购合同是()。除了法律有特殊规定的情况外,当事人之间意思表示一致,买卖合同即可成立,并不以实物的交付为合同成立的条件。
设备采购合同的目的是转移()。
某施工合同经法院确认无效后,应认为该合同从()日起无效。
某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人,按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间,受要约人是在要求的时间内投邮,由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况,该承诺文件应()。
《合同法》规定,承诺撤回的条件是,撤回承诺的通知应当在()到达要约人。
保证方式没有约定或约定不明确的,按()承担担保责任。
工程勘察委托任务的工作范围不包括()。
我国工程勘察和设计证书的分级情况是()。
当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑,而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时,应以()为准。
随机试题
在教学目标制定时要强调用精确、具体、可操作的形式来表达教学目标,以及反映教学活动实施的预期结果和学生身心方面的行为变化。这属于()
冷热流体在换热时,并流时的传热温度差要比逆流时的传热温度差大。 ()
根据下列案情材料,按照《法律文书写作》教材I中的要求,拟写第一审刑事判决书。2001年×月×日,××市中级人民法院由审判长李×生、审判员刘×文、张×江依法组成合议庭,由孙×河担任书记员,公开开庭审理了王×东杀人一案。×市人民检察院检察员洪×仁出庭
LD同工酶结果在急性心肌梗死时最典型的改变是
运用比较法估价,选择可比实例应符合的基本要求包括()等。
( )比较适用于工作范围很难确定、专业施工技术要求高且急于开工的工程。
固定资产贷款的借款申请人须提交的材料文件包括()。
资料同上。下列有关乙公司非货币性资产交换的会计处理,不正确的是()。
右图反映单位体积空气所能容纳的最大水汽量与气温的关系。完成下列问题。通过上述实验可以推知,相对湿度的变化主要取决于气温,其一般规律是()。①气温高,相对湿度小②气温低,相对湿度小③清晨相对湿度最大④午后相对湿度最大
(2007下监理)在面向对象方法中,对象可看成是属性(数据)以及这些属性上的专用操作的封装体。封装是一种_____(1)技术,封装的目的是使对象的_____(2)分离。(2)
最新回复
(
0
)