首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多,皮带通廊和各种管道纵横交错,且有150m高烟囱两座,周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同,约定工期12个月,开工日期为3月8日,竣工日期为次年3月7日;工
背景 某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多,皮带通廊和各种管道纵横交错,且有150m高烟囱两座,周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同,约定工期12个月,开工日期为3月8日,竣工日期为次年3月7日;工
admin
2019-03-12
69
问题
背景
某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多,皮带通廊和各种管道纵横交错,且有150m高烟囱两座,周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同,约定工期12个月,开工日期为3月8日,竣工日期为次年3月7日;工期惩罚额为5000元/d,工程保修期一年。
在施工过程中,因建筑物较密集,安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时,施工材料坠落到附近的车间屋面,造成一名屋面防水施工人员死亡。另,工程累计停电20d;因雨天不能正常施工延误工期10d;由于交通不便造成误工10d,该工程于次年4月17日竣工。同日,为给高炉早日供料,公司领导决定不经验收即投入使用。
问题
该工程未经验收便投入使用,其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?
选项
答案
工程未经验收业主就要求投入使用,投入使用之日(次年4月17日)即可视为工程移交日,由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内,承包方应承担保修责任,派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的,承包方应负责并承担修理费用。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8Klw777K
本试题收录于:
矿业工程管理与实务题库一级建造师分类
0
矿业工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
工程施工过程中索赔事件发生以后,承包人首先要做的工作是()。
建设工程主体结构施工中,政府质量监督机构安排监督检查的频率至少是()。
根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2006),项目实施前,企业法定代表应与施工项目经理协商制定()。
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013),施工企业在投标报价时,不得作为竞争性费用的是()。
某工程双代号时标网络计划如图2Z103030一5所示,则工作B的自由时差和总时差()。[2015年真题]
坍塌事故中包括()。
下列工程建设的参建主体中,应在建设单位报送工程质量监督机构的主体结构分部工程质量验收证明上签字的单位有()。
及时购买补充适用的规范、规程等行业标准的活动,属于职业健康安全体系运行中的()活动。
采用安全事故发生的可能性与事故后果的严重程度之乘积衡量安全风险大小时,如果安全事故发生的可能性极小,而事故的后果为严重伤害,则该风险应视为()。
按照文明工地标准及相关文件规定的尺寸和规格制作了各类工程标志牌,应当包括工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和()。
随机试题
实现领导决策的保证是
临床检查中的Perthes试验阳性是用于确诊下列疾病中的()。
肝主疏泄功能中最为重要的是
A.苯佐那酯B.喷托维林C.氨茶碱D.异丙肾上腺素E.倍氯米松哮喘持续发作时静脉注射
房屋所有权的取得分为原始取得与继受取得。原始取得是指不以他人已有的所有权为前提而直接通过权利人的一定行为或根据法律上的规定而取得房屋所有权,下列()属于原始取得。
根据各种化学腐蚀所引起的破坏作用,将下列哪种离子含量和pH值归纳为分解类腐蚀性的评价指标?
社会工作者在服务过程中不把自身价值观强加给服务对象,还能与服务对象分享与服务内容有关的个人感受和经验,并提供解决问题的信息及建议,以便服务对象更好地解决其问题。上述做法体现的社会工作基本信念和实践原则是()。
2010年3月1日,公民甲因涉嫌故意伤害被公安机关刑事拘留。2010年3月4日,检察机关作出批准逮捕决定,2010年5月8日,人民法院以故意伤害罪判决有期徒刑三年。后法院于2011年6月10日再审改判无罪。甲于当天被释放。本案中国家应当承担的赔偿责任期间为
某市一项对健身爱好者的调查表明,那些称自己每周固定进行二至三次健身锻炼的人近两年来由28%增加到35%,而对该市大多数健身房的调查则显示,近两年来去健身房的人数明显下降。以下各项如果为真,都有助于解释上述看来矛盾的现象,除了()。
Theauthorholdsthatintheseventeenth-centuryNewEngland______.TheearlyministersandpoliticalleadersinMassachusetts
最新回复
(
0
)