某机电工程项目，业主通过招标与甲施工单位签订了合同，包括A、B、C、D、E、F、 G、H八项工作，合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期180天。通过相互的协调，编制了如下图所示的网络进度计划。

admin2013-06-01 32

问题某机电工程项目，业主通过招标与甲施工单位签订了合同，包括A、B、C、D、E、F、 G、H八项工作，合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期180天。通过相互的协调，编制了如下图所示的网络进度计划。

该工程施工过程中发生了以下事件。
事件一：基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误 7天。
事件二：B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致，甲建筑公司进行了返工处理，损失5万元，且使B工作延误15天。
事件三：甲施工单位因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天，窝工损失2万元。
事件四：乙安装公司进行设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误5天，损失12万元。
发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。

选项

答案对索赔要求的判定如下： (1)业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成A工作延误，因A工作是关键工作，业主应给甲公司补偿工期和相应费用。业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。 (2)因设计图纸错误导致甲公司返工处理，由于B工作是非关键工作，因为已经对AX作补偿工期，B工作延误的15天在其总时差范围以内，故不给予甲公司工期补偿，但应给甲公司补偿相应的费用。因对乙公司不造成影响，故不应给乙公司工期和费用补偿。 (3)由于甲公司原因使C工作延长，不给予甲公司工期和费用补偿。因未对乙公司造成影响，业主不对乙公司补偿。 (4)由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失，业主不给予工期和费用补偿。由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失，业主应给予补偿。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8Msu777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库一级建造师分类

机电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

一级建造师

根据《水利水电建设验收技术鉴定导则》SL670—2015，蓄水安全鉴定工作程序包括()等阶段。

根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号)，水利工程建设项目类型按其功能和作用分为()。

水闸首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔()年进行一次全面安全鉴定。

根据《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》，诉讼及仲裁情况表的年限要求为()年。

经过批准的初步设计报告，进行一般非重大设计变更、生产性子项目之间的调整，需要有()。

混凝土拌合设备生产能力主要取决于()等因素。

竣工决算财务报表之间的逻辑关系是()。

异步电动机与同步电动机相比其缺点是（）。

下列动脉瘤中不属于真性动脉瘤的是：

下列选项中，能够协调股东与债权人利益冲突的方式有()。

下列选项中，表述不正确的是()。

抢先在竞争对手之前不断推出新的产品和生产工艺来占领市场，以进人新的或扩大原有的技术领域或市场领域的战略类型是()。

信息校核的方法有()、溯源法、核对法、调查法、数据统计法。

行政机关违法实施行政许可，给当事人的合法权益造成损害的，应当依照国家赔偿法的规定给予赔偿。()

适度扩大需求总量，积极调整改革需求结构，促进供给需求有效对接、投资消费有机结合、城乡区域协调发展是为了()。

非法小广告并非一城之疾，根治也并非一城之事。单靠一地立法或各地分散立法，无法形成的治理合力，相关的行政执法权威也难以，更难达到治本之效。填入画横线部分最恰当的一项是：

机电工程管理与实务

一级建造师

根据《水利水电建设验收技术鉴定导则》SL670—2015，蓄水安全鉴定工作程序包括()等阶段。

根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号)，水利工程建设项目类型按其功能和作用分为()。

水闸首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔()年进行一次全面安全鉴定。

根据《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》，诉讼及仲裁情况表的年限要求为()年。

经过批准的初步设计报告，进行一般非重大设计变更、生产性子项目之间的调整，需要有()。

混凝土拌合设备生产能力主要取决于()等因素。

竣工决算财务报表之间的逻辑关系是()。

异步电动机与同步电动机相比其缺点是（）。

下列动脉瘤中不属于真性动脉瘤的是：

下列选项中，能够协调股东与债权人利益冲突的方式有()。

下列选项中，表述不正确的是()。

抢先在竞争对手之前不断推出新的产品和生产工艺来占领市场，以进人新的或扩大原有的技术领域或市场领域的战略类型是()。

信息校核的方法有()、溯源法、核对法、调查法、数据统计法。

行政机关违法实施行政许可，给当事人的合法权益造成损害的，应当依照国家赔偿法的规定给予赔偿。()

适度扩大需求总量，积极调整改革需求结构，促进供给需求有效对接、投资消费有机结合、城乡区域协调发展是为了()。

非法小广告并非一城之疾，根治也并非一城之事。单靠一地立法或各地分散立法，无法形成________________的治理合力，相关的行政执法权威也难以________________，更难达到治本之效。填入画横线部分最恰当的一项是：

非法小广告并非一城之疾，根治也并非一城之事。单靠一地立法或各地分散立法，无法形成的治理合力，相关的行政执法权威也难以，更难达到治本之效。填入画横线部分最恰当的一项是：