首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目业主与监理单位、施工单位分别签订了监理合同和施工合同。施工合同中规定,除空间钢桁架屋盖可分包给专业工程公司外,其他部分不得分包(除非业主同意)。本项目合同工期为22个月。 在工程开工前,施工单位在合同约定的日期内向总监理工程师提交了施工总进
某工程项目业主与监理单位、施工单位分别签订了监理合同和施工合同。施工合同中规定,除空间钢桁架屋盖可分包给专业工程公司外,其他部分不得分包(除非业主同意)。本项目合同工期为22个月。 在工程开工前,施工单位在合同约定的日期内向总监理工程师提交了施工总进
admin
2008-10-18
47
问题
某工程项目业主与监理单位、施工单位分别签订了监理合同和施工合同。施工合同中规定,除空间钢桁架屋盖可分包给专业工程公司外,其他部分不得分包(除非业主同意)。本项目合同工期为22个月。
在工程开工前,施工单位在合同约定的日期内向总监理工程师提交了施工总进度计划(见图3)和一份工程报告。
工程报告的主要内容是:
(1)鉴于本项目需要安装专业的进口设备,需要将设备安装工程分包给专业安装公司;
(2)本项目两侧临街,且为繁华交通要道,故需在施工之前搭设遮盖式防护棚,以保证过往行人安全。此项费用未包含在投标报价中,业主应另行支付。
总监理工程师对施工单位提交的施工进度计划和工程报告进行了审核。施工单位在按总监理工程师确认的进度计划施工0.5个月后,因业主要求需要修改设计,致使工作K(混凝土工程)停工待图2.5个月。设计变更后,施工单位及时通过总监理工程师向业主提出索赔申请,如表2所示。
在施工过程中,部分施工机械由于运输原因未能按时进场,致使工作H的实际进度在第12月底时拖后1个月。
在工作F进行过程中,发生质量事故,总监理工程师下令停工,组织召开现场会议,分析事故原因。该质量事故是由于施工单位施工工艺不符合施工规范要求所致。总监理工程师责成施工单位返工,工作F的实际进度在第12月底时拖后1个月。
【问题】
1.为了确保本项目工期目标的实现。施工进度计划中哪些工作应作为重点控制对象?为什么?
2.总监理工程师应如何处理施工单位工程报告中的各项要求?
3.施工单位在索赔申请表中所列的内容和数量。经监理工程师审查后均属真实。但费用计算有不妥之处,请说明费用计算不妥的项目及理由。
4.监理工程师在处理质量事故时所需的资料有哪些?
5.请在原进度计划中用前锋线表示出第12月底时工作K、H和F的实际进展情况。并分析进度偏差对工程总工期的影响。
6.如果施工单位提出工期顺延2.5个月的要求。总监理工程师应批准工程延期多少?为什么?
选项
答案
1.先找出关键线路(从终止节点开始逆箭线返回,无波形线的线路)。 [*] 图5中粗箭线为关键线路。工作A、D、E、F、H、I、L、M应作为重点控制对象。因为它们是关键工作(总时差为零),决定计划的工期。 2.报告中的第(1)条监理工程师报业主批准。如果业主同意分包,监理工程师需要审查分包商资质。如果业主不同意分包,则不得分包。 第(2)条中的费用不应由业主支付。 3.表中第(2)、(3)项费用计算不妥。因为设备闲置不能按台班费计算(或应按折旧费、租赁费或闲置补偿计算),人工窝工不能按工日费计算(或应按窝工补偿费计算)。 4.处理工程质量事故时所需的资料如下。 ①质量事故的实况资料,它是质量事故调查报告、监理单位调查研究所获得的第一手资料。 ②有关合同及合同文件。 ③有关的技术文件和档案:有关的设计文件与施工有关的技术文件、档案和资料。 ④相关的建设法规。 5.第12个月的实际进度前锋线见第1问图中点划线所注,从图可以看出: ①工作K拖后2.5个月,将影响工期0.5个月(因为K的总时差为2个月); ②工作H拖后1个月,将使工期延长1个月(因为H是关键工作); ③工作F拖后1个月,将使工期延长1个月(因为F也是关键工作,但与H不在同一条线路上)。 综上所述,由于工作K、H、F的拖后,对总工期均有影响,但又不在同一条线路上,所以工期将延长1个月。 6.本题监理工程师应批准工程延期0.5个月。 理由:工作H、F的拖后属于施工单位自身的原因,只有工作K的拖后可以考虑给予工程延期。而由于工作K原有总时差为2个月,(2.5-2)月=0.5月,故监理工程师应批准工程延期0.5个月。
解析
1.利用标号法确定关键线路。关键线路上的工作即是重点控制工作。根据关键线路的概念说明为什么。
2.质量与合同。
3.质量与合同。
4.质量与合同。
5.首先确定实际进度点,从上至下用点划线将相邻两实际进度点相连,所形成的折线即为实际进度前锋线。再根据总时差和工作偏差的大小,分析进度偏差对工程总工期的影响。
6.本题考核索赔中关于审核工期顺延的要求的有关知识。根据第五问的分析结果和造成事故的责任方的确认,确定批准时间。
监理工程师在审查索赔报告中的工期索赔要求时,应注意以下两点。①划清施工进度拖延的责任。因承包人的原因造成施工进度滞后,属于不可原谅的延期;只有承包人不应承担任何责任的延误,才是可原谅的延期。只有可原谅的延期部分才能批准顺延合同工期。②被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容。只有位于关键线路上工作内容的滞后,才会影响到竣工日期。但有时也应注意,如果该工作不处于关键线路上,但是由于其拖延时间较长,超过了该工作的总时差,会导致进度计划中的非关键路线转化为关键路线,其滞后将导致总工期的拖延。此时,还应考虑工作的总时差与拖延时间之间的关系,给予相应的工期顺延。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8Mv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
建筑工程项目申请领取施工许可证应当具备的条件包括()。
某混凝土工程计划累计完成工程量的S曲线和每天实际完成工程量如下图和下表所示,则第4天下班时刻该工程累计拖欠的工程量为()m3。
工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。
采用强制法对某工程4个分项工程进行价值工程对象的选择,甲工程的功能系数为0.32,成本系数为0.24;乙工程的功能系数为0.45,成本系数为0.36;丙工程的功能系数为0.31,成本系数为0.22;丁工程的功能系数为0.18,成本系数为0.23。根据计
下列不属于安全文明施工费的是()。
选择一个合格的供货厂商,是()设备质量控制工作的首要环节。
在正常使用条件下,工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为()。
下列有关投标价格的编制原则,说法正确的有()。
在设备储运过程中,设备监理师投资控制的主要任务有( )。
某工程项目,设备及工器具购置费为1000万元,建筑安装工程费为1600万元,工程建设其他费为120万元,基本预备费率为10%,则该工程项目的基本预备费为()万元。
随机试题
支气管哮喘急性发作时,PaCO2增高表示
阑尾发生炎症时,阑尾容易坏死的解剖因素是
患儿,女,14岁。进食海鲜后,全身出现瘙痒性风团,突然发生,并迅速消退,不留痕迹,皮疹色赤,遇热则加剧,得冷则减轻,舌苔薄黄,脉浮数。治疗应首选
运用假设开发法评估时,开发完成后的价值不适用()求取。
应用建筑信息建模(BIM)技术能够强化工程造价管理的主要原因在于()。
禁止银行用同业拆借拆入的资金用于()。
假设消费者消费衣服C和面包F,其效用函数为衣服和面包的价格分别为PC=10,PF=5,消费者收入I=100。假设衣服价格不变,面包价格上涨至PF*=10,为了让这个消费者生活不变差,政府应该给他多少收入补贴?[厦门大学806宏微观经济学2013研]
根据解释的效力,可以把刑法解释分为()(2014年非法学基础课单选第2题)
甲于2005年10月2日离家到某地工作,后与家人失去联系。2010年6月3日,甲的妻子向法院申请宣告甲死亡,法院依照法定程序对甲进行了死亡宣告。但甲实际并没有死亡,而是辗转各地工作。2011年3月15日,甲到商场为自己购买了数码相机一部,该民事法律行为(
据新华社2021年9月7日报道,中国连续()保持服务贸易世界()地位,与世界近240个国家和地区有服务贸易往来,服务贸易进出口额占全球总额的比例持续提升。“中国服务”已成为“全球服务”的巨大引擎。
最新回复
(
0
)