首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某项工业建筑的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定,根据施工合同专用条款的规定,按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方的分项工程首
【背景资料】 某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某项工业建筑的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定,根据施工合同专用条款的规定,按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方的分项工程首
admin
2016-03-07
80
问题
【背景资料】
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某项工业建筑的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定,根据施工合同专用条款的规定,按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方的分项工程首先向监理工程师申请质量认证,取得质量认证后,向造价工程师提出计量申请和支付工程款。
工程开工前,乙方提交了施工组织设计并得到批准。
【问题】
在开挖土方过程中,有两项重大事件使工期发生较大的拖延:一是土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石,排除孤石拖延了一定的时间;二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发,造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏,施工设备损坏,运进现场的部分材料被冲走,乙方数名施工人员受伤,雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。试问造价工程师应如何审理?
选项
答案
造价工程师应对两项索赔事件作出处理如下: (1)对处理石引起的索赔,这是预先无法估计的地质条件变化,属于甲方应承担的风险,应给予乙方工期顺延和费用补偿。 (2)对于天气条件变化引起的索赔应分两种情况处理: ①对于前期的季节性大雨这是一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素,应在合同工期内考虑,由此造成的时间和费用损失不能给予补偿。 ②对于后期特大暴雨引起的山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素,应按不可抗力处理由此引起的索赔问题。被冲坏的现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础,被冲走的部分材料,清理现场和恢复施工条件等经济损失应由甲方承担;损坏的施工设备,受伤的施工人员以及由此造成的人员窝工和设备闲置等经济损失应由乙方承担;工期顺延。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8X75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
计量设备是指施工中使用的()设备。
工程项目各主要参建设单位均可向项目监理机构书面提出召开专题工地会议的动议,动议内容包括()。
()的监理日记记录当日主要的施工和监理情况。
控制系统的组成成分有()。
《费用项目组成》将原()合并为间接费。
发包人按专用条款约定的内容和时间完成()工作。
《费用项目组成》将原其他直接费项下对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费列入()。
违反本规定有下列行为()之一的,由建设行政主管部门对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员依法给予行政处分;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。
建设单位将备案机关决定重新组织竣工验收的工程,在重新组织竣工验收前,擅自使用的,备案机关责令停止使用,处工程合同价款()的罚款。
招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的,责令改正,可以处中标项目金额()的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
随机试题
构成抒情作品的必不可少的一个条件是【】
A县、B县、C县均为D市的市辖县,属F省。A县东方良种站与B县生堂公司在C县签订一份种子购销合同,东方良种站为出售方,生堂公司为买方,货款总价15万元,合同约定由东方良种站将货送至B县生堂公司。现当事人双方同意以协议方式约定该合同发生纠纷的管辖法院。依照我
司法公正是依法治国的重要内容,下列关于司法公正问题的表述中,哪一选项是正确的?()
服务投标文件一般内容组成与丁程投标文件一般内容组成相同部分包括()。
2008年某股份有限公司召开股东大会,对于该企业股份有限公司召开股东大会,该企业必须做出科学的决策。根据以上资料,回答下列问题:股东大会会议由全体股东出席,分为()。
Ioncefoundoutthatdoingafavorforsomeonecouldgetyouintotrouble.Iwasintheeighthgradeat【C1】______time,andwew
理性经济人假设是西方经济学理论的逻辑学基础,这一理论基础的核心是:
不可战胜
若设置字段的输入掩码为“####-######”,该字段正确的输入数据是
IntroductoryLecturetoUniversityStudyInordertoadjustwelltouniversitylife,freshmenusuallyhavetounderstandthe
最新回复
(
0
)