下列关于工程在不可抗力下造成的损失的承担原则，说法正确的有( )。

admin2015-01-27 33

问题下列关于工程在不可抗力下造成的损失的承担原则，说法正确的有( )。

选项 A、因工程损害导致周边居民受伤的，由承包人负责赔偿
B、承包人自有施工机械因停工造成的损失，由承包人承担
C、停工期间看护场地的支出由承包人承担
D、承包方人员伤亡的损失由发包人承担
E、工程所需清理、修复费用，由发包人承担

答案B，E

解析因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期：(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8Xcw777K

本试题收录于：建设工程施工管理题库二级建造师分类

建设工程施工管理

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于工程在不可抗力下造成的损失的承担原则，说法正确的有( )。

建设工程施工管理

二级建造师

下列施工合同履行中的损失，应当由承包人承担的是()。

根据《中华人民共和国安全生产法》，生产安全事故发生后，生产经营单位的主要负责人的下列违法行为中，可能处以15日以下拘留的是()。

在民事诉讼执行阶段，人民法院应当裁定中止执行的是()。

用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有()。

《危险化学品安全管理条例》规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的()前书面通知管道所属单位。

建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有()。

根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应当对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，下列做法不符合规定的是()。

仲裁申请书应当载明的事项不包括()。

下列选项中，注册建造师享有的权利包括()。

公安部、住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少()组织一次演练。

按照我国现行法律规定，发行人将证券卖给投资者，未向其提供招股说明书，属于()。

大华公司为股份有限公司，该公司净资产额为5000万元，该公司已发行400万元债券，则该公司最多可再发行()万元债券。

Theconstructionofthelaboratory______bytheendoftheyear.

某产妇顺利产下一女婴，护士为其断脐、处理呼吸道等立即护理后，30分钟内还应进行的是

下列药物中，其代谢产物仍有解热镇痛抗炎作用的是

拟进行管理层收购的上市公司应当具备健全且运行良好的组织结构以及有效的内部控制制度，公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过(　　)。

刘明祥是2007年退出现役的伤残军人，其残疾等级为八级，回到地方后到区工商管理分局工作。2008年6月，刘明祥患病，并引起旧伤复发，那么，他的治疗费用应该：()。

第一信号系统

3+32+33+…+3k，k为多少时，和能够被6整除?

下列关于工程在不可抗力下造成的损失的承担原则，说法正确的有( )。

建设工程施工管理

二级建造师

下列施工合同履行中的损失，应当由承包人承担的是()。

根据《中华人民共和国安全生产法》，生产安全事故发生后，生产经营单位的主要负责人的下列违法行为中，可能处以15日以下拘留的是()。

在民事诉讼执行阶段，人民法院应当裁定中止执行的是()。

用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有()。

《危险化学品安全管理条例》规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的()前书面通知管道所属单位。

建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有()。

根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应当对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，下列做法不符合规定的是()。

仲裁申请书应当载明的事项不包括()。

下列选项中，注册建造师享有的权利包括()。

公安部、住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少()组织一次演练。

按照我国现行法律规定，发行人将证券卖给投资者，未向其提供招股说明书，属于()。

大华公司为股份有限公司，该公司净资产额为5000万元，该公司已发行400万元债券，则该公司最多可再发行()万元债券。

Theconstructionofthelaboratory______bytheendoftheyear.

某产妇顺利产下一女婴，护士为其断脐、处理呼吸道等立即护理后，30分钟内还应进行的是

下列药物中，其代谢产物仍有解热镇痛抗炎作用的是

拟进行管理层收购的上市公司应当具备健全且运行良好的组织结构以及有效的内部控制制度，公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过( )。

刘明祥是2007年退出现役的伤残军人，其残疾等级为八级，回到地方后到区工商管理分局工作。2008年6月，刘明祥患病，并引起旧伤复发，那么，他的治疗费用应该：()。

第一信号系统

3+32+33+…+3k，k为多少时，和能够被6整除?

拟进行管理层收购的上市公司应当具备健全且运行良好的组织结构以及有效的内部控制制度，公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过(　　)。