首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某房地产开发公司与某施工单位签订了一份价款为1000万元的建筑工程施工合同,合同工期为7个月。工程价款约定如下:(1)工程预付款为合同价的10%;(2)工程预付款扣回的时间及比例:自工程款(含工程预付款)支付至合同价款的60%后,开始从当月的工程款中扣回工
某房地产开发公司与某施工单位签订了一份价款为1000万元的建筑工程施工合同,合同工期为7个月。工程价款约定如下:(1)工程预付款为合同价的10%;(2)工程预付款扣回的时间及比例:自工程款(含工程预付款)支付至合同价款的60%后,开始从当月的工程款中扣回工
admin
2016-12-12
60
问题
某房地产开发公司与某施工单位签订了一份价款为1000万元的建筑工程施工合同,合同工期为7个月。工程价款约定如下:(1)工程预付款为合同价的10%;(2)工程预付款扣回的时间及比例:自工程款(含工程预付款)支付至合同价款的60%后,开始从当月的工程款中扣回工程预付款,分两个月扣回;(3)工程质量保修金为工程结算总价的5%,竣工结算时一次性扣留;(4)工程款按月支付,工程款达到合同总造价的90%停止支付,余款待工程结算完成并扣除保修金后一次性支付。
每月完成的工作量如下表:
工程施工过程中,双方签字认可因钢材涨价增补价差5万元,因施工单位保管不力罚款1万元。
本工程在竣工验收前,建设单位要求对已隐蔽的地下管沟工程重新挖开进行复验,施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格,故拒绝再次挖开检查。经总监理工程师调解,停工2天后施工单位同意复验,复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。
工程竣工验收合格后,双方按合同规定办理了工程结算。
问题:
列式计算本工程预付款及其起扣点分别是多少万元?工程预付款从几月份开始起扣?
选项
答案
(1)工程预付款:1000×10%=100万元。 (2)工程预付款起扣点:1000×60%=600万元。 (3)工程预付款从7月开始起扣。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8ZAw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
背景资料:某二级公路的主要工序见下表。施工单位编制了如下图所示的网络计划。施工过程中发生了如下事件:事件一:由于施工单位设备故障,导致工作C中断4d。事件二:由于百年一遇的冰雪灾害,导致工作D晚开工15d。事件三:由于图纸晚到,导致工作E停
下列不属于公路工程竣工验收的主要工作内容的是()。
预应力水泥混凝土单塔斜拉桥属于()。
背景资料:某施工单位承建了一段山区高速公路,其中有一座21×40m先简支后连续T型预应力混凝土梁桥,北岸桥头距隧道出口30m,南岸桥头连接浅挖方路堑,挖方段长约2km。大桥采用双柱式圆形截面实心墩,墩身高度10m~40m,大桥立面布置示意图如下图。事
下列关于标底的编制说法,错误的是()。
【背景资料】承担某公路工程项目施工任务的某施工单位根据有关文件和资料对该公路工程质量控制设置了关键点,该工程技术总负责人负责对技术文件、报告、报表进行了审核和分析,在具体施工中遇到以下情况:(1)由于第三方的原因,该工程被迫停工,停工时项目经理组织有关
下列无机结合料基层养生的说法中,正确的有()。
关于钢筋混凝土结构构造裂缝防治的说法,错误的是()。
从安全防护措施角度指出发生这一起伤亡事故的直接原因。项目经理部负责人在事故发生后应该如何处理此事?
随机试题
不从众分为三种情况:()、()、()。
阅读《季氏将伐颛臾》中的一段文字,然后回答小题。孔子曰:“求!周任有言曰:‘陈力就列,不能者止。’危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?且尔言过矣,虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?”将“虎兕出于柙,龟玉毁于椟中”译成现代汉语,并说明这两句话的
下列哪项不符合心房颤动的临床表现?
正常足月新生儿。母乳喂养后应取的体位是
男性,42岁,高血压病史5年,近2周自感头痛头晕加重,伴心悸明显。查体:血压180/100mmHg起。ECG示:二度Ⅱ型房室传导阻滞。控制血压不宜选择下列哪项
此建设项目(上题)污水水质复杂程度为()。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第16条的规定,因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的,该如何处理()。
读图文材料。回答问题。天津近、现代工业集聚地经历了由南、北运河与海河交汇处附近→市区海河两岸、铁路沿线→市区边缘→滨海地区、卫星城镇的变化过程。(4)山区农家乐旅游活动吸引城市游客的原因是_______;这种旅游活动对区域文化的积极响是______
幼小衔接
财政专家指出,公共风险不仅产生于因政府政策不当导致的国有资产流失,而且由于政府直接积极参与经济生活,如政府直接参与国有企业,调控金融机构,这些重要经济领域一旦发生大面积损失,将会直接酿成公共风险,从而造成财政赤字、债务偿还压力。因此,如果要想实施稳健的财政
最新回复
(
0
)