首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料 某承包商(乙方)于某年8月6日与某业主(甲方)签订一项建筑工程合同。在合同中规定,甲方于8月14日提供施工现场。工程开工日期为8月16日,双方商定与计划工期相比。工期每提前1天奖励3000元,每拖后1天罚款5000元。乙方按时提交了施工方案
背景资料 某承包商(乙方)于某年8月6日与某业主(甲方)签订一项建筑工程合同。在合同中规定,甲方于8月14日提供施工现场。工程开工日期为8月16日,双方商定与计划工期相比。工期每提前1天奖励3000元,每拖后1天罚款5000元。乙方按时提交了施工方案
admin
2013-01-30
43
问题
背景资料
某承包商(乙方)于某年8月6日与某业主(甲方)签订一项建筑工程合同。在合同中规定,甲方于8月14日提供施工现场。工程开工日期为8月16日,双方商定与计划工期相比。工期每提前1天奖励3000元,每拖后1天罚款5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(如图1所示),并在得到甲方代表的批准后,如期开工。
该工程开工后,在实际施工过程中发生了如下几项事件:
事件1:因部分原有设施搬迁拖延,甲方于8月17日才提供出全部场地,影响了工作A、B的正常作业时间,使该两项工作的作业时间均延长了2天,并使这两项工作分别窝工6、8个工日;工作C未因此受到影响。
事件2:乙方与租赁商原约定工作D使用的某种机械于8月27日进场,但因运输问题推迟到8月29日才进场,造成工作D实际作业时间增加1天,多用人工7个工日。
事件3:在工作E施工时,因设计变更,造成施工时间增加2天,多用人工14个工日,其他费用增加1.5万元。
事件4:在工作F施工时,因甲方供应材料出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用1000元,并影响H工序作业时间延长1天,窝工24个工日。
问题
1. 根据施工网络进度计划确定计划工期、关键路线和A、B、C、D、E、F、H工作的总时差。
2.乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求?试简述其理由。
3.该工程的实际施工日天数为多少天?可得到的工期补偿为多少天?工期奖罚天数为多少大?
4.假设工程所在地人工费标准为30元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标准
为18元/工日,施工管理费、利润等均不予补偿。则在该工程中,乙方可得到的合理的经济补偿有哪几项?经济补偿额为多少?
选项
答案
1.经计算,可以根据施工进度网络计划确定计划工期为48天。A工序TF=0,B工序 TF=3,C工序TF=4,D工序TF=6,E工序TF=10,H工序TF=0。 [*] 关键线路为:开始M①A②……③……④F⑥H⑦I⑧ 2.事件1:工作A位于关键线路上,工作B处于非关键线路上,未超过其总时差,应进行费用补偿。因此,可以提出工期补偿和费用补偿要求,因为施工场地提供的时间延长属于甲方应承担的责任,且工作A位于关键线路上。 事件2:不能提出补偿要求,因为租赁设备迟进场属于乙方应承担的风险。 事件3:可以提出费用补偿要求,但不能提出工期补偿要求。因为设计变更的责任在甲方,由此增加的费用应由甲方承担;而由此增加的作用时间(2天)没有超过该项工作的总时差 (10天)。 事件4:由于甲方供应材料质量问题造成返工事件应当索赔,给予工期补偿和费用补偿。 3.在考虑甲方责任的情况下,由于A工作延误2天(关键工序),B工作延误2天未超过其总时差3天,E工作延误2天,未超过其总时差10天,H工作拖延1天(关键工序),故包含甲方责任的工期为51天。同理,在考虑甲、乙双方责任的情况下,除考虑甲方责任因素的情况以外,事件2中D工序作业时间增加1天未超过其时差6天,所以实际工期仍为 51天。 所以该工程应补偿工期为51-48=3天。 4.在该工程中,乙方可得到的合理的经济补偿有: (1)由事件1引起的经济补偿额:6+8×18=252元 [*] (2)由事件3引起的经济补偿额:14×30+15000=15420元 (3)由事件4引起的经济补偿额:30×6+1000+18×4=1252元 乙方可得到合理的经济补偿额为:252+15420+1252=16924元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8aQu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
水泥混凝土路面纵向裂缝的修复方法有()。
土方路堤填筑常用的机械有()。
背景材料:某水泥混凝土路面工程,其工程量为50000r12,分散拌和,手推车运送混凝土,路面厚度20cm。水泥混凝土路面施工预算定额(部分)如下表:2—28水泥混凝土路面工程内容:①模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模
背景材料:某施工单位中标承包AB路段双向4车道高速公路交通工程的施工。该路段全长105km,设计速度100km/h,有8个互通式立交,采用封闭式收费,使用非接触式IC卡,全线设8个匝道收费站,收费站监控室有人值守进行收费管理,设一个监控、收费及通
用于宽浅变迁河段,用以挑流或减低流速,减轻水流对河岸或路基的冲刷的间接防护构筑物是()。
背景材料:某大桥,其主墩基础有40根桩径为1.55m的钻孔灌注桩,实际成孔深度达50m。桥位区地质为:表层为5m的砾石,以下为37m的卵漂石层,再以下为软岩层。承包商采用下列施工方法进行施工:(1)场地平整,桩位放样,埋设护筒之后,采用
背景材料:某路基填筑施工至软土区段,项目部制定的该区段基底开挖方案中注意事项如下:(1)基底开挖用推土机、挖掘机或人工直接清除至路基范围以外堆放;深度超过3m时,要由端部向中央,分层挖除,并修筑临时运输便道,由汽车运载出坑。(
背景材料:在某桥梁总体施工完毕后,对其进行检测时,某技术人员制定了如下的桥梁总体检测项目:(1)桥梁的净空;(2)桥面中心偏位和桥面宽度;(3)引道中心线与桥梁中心线的衔接以及桥头高程衔接。其中对检测的要求
采用喷锚技术、监控量测等并与岩石力学理论构成一个体系而形成的隧道施工方法称为()。
“三一”砌砖法即()。
随机试题
基金管理人内部控制机制不包括()。
在Word2010中,当前已打开一个文件,若想打开另一文件()
27岁风心病患者,现妊娠8周出现心力衰竭,下列哪项处理原则正确
不参与蛋白质合成的是
促进外贸发展的措施之一是设立经济特区,包括:()。
下列各项中,适用增值税出口退税“先征后退”办法的是()。
我国托盘高度基本尺寸为100毫米与80毫米两种。()
学生李阳在网上看到一则消息:输入手机号、电子邮箱和身份证号码就可以参加抽奖,有机会免费获得一部新款手机。李阳提交了妈妈的相关信息,却发现根本不是抽奖,而是转到了一个不健康的网站。随后,李阳发现妈妈的手机收到了一条获奖信息,李阳根据获奖信息中的提示,点击了其
假定甲准备对富人丙家实施盗窃,多次到丙家门外进行观察,打探丙家人的行踪、活动规律,有一次甲正在观望时因形迹可疑被丙发现而被告发,则甲的行为属于()。
曲线的弧长为________.
最新回复
(
0
)