首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同,合同工期390天,合同总价5000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20%,规费费率为5%,取费基数为人工费与机械费之和。施
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同,合同工期390天,合同总价5000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20%,规费费率为5%,取费基数为人工费与机械费之和。施
admin
2010-03-16
84
问题
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同,合同工期390天,合同总价5000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20%,规费费率为5%,取费基数为人工费与机械费之和。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(图4-1)。
该工程在施工过程中发生了以下事件:
事件1:因地质勘探报告不详,出现图纸中未标明地下障碍物,处理该障碍物导致工作 A持续时间延长10天,增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。
事件2:基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌,造成工作B持续时间延长15天,增加人工费 1万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件3:因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C持续时间延长10天,增加人工费1.5万元、其他损失费5万元。
事件4:结构施工阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30天。
事件5:因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。
针对上述事件,施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。
按照图4-1的施工进度计划,确定该工程的关键线路和计算工期,并说明按此计划该工程是否能按合同工期要求完工。
选项
答案
采用标号法计算如图4-2所示。 [*] 关键路线:①→③→⑤→⑥,计算:工期390天,按此计划该工程可以按合同工期要求完工。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8av5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
依照我国有关法律规定,承包人按照承包合同的约定或者经过发包人同意,可以将其承包的工程()给他人完成。
一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元,合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错,但甲方是主要过错方,应承担75%的过错责任。则损失的承担应为()。
下列不屈于合同无效情形的是()。
债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按合同约定的期限履行债务的,债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿,以上概念属于()。
仲裁庭可由当事人指定的人组成,人数规定是()人。
合同生效后,设计人要求终止和解除合同,设计人应()。
勘察设计招标中对人员技术力量的审查的说法错误的是()。
设备工程市场中介组织参与经济活动时,都是以()的形式产生一定的法律关系。
建设单位将必须招标的项目肢解规避招标的,可以处以项目合同金额()的罚款。
随机试题
经常应用的铜合金中,________的强度最高。
设函数问a为何值时,f(x)在(-∞,+∞)内连续?
Don’tputoffuntiltomorrow______shouldbedonetoday.
《突发公共卫生事件应急条例》规定:突发事件应急工作应当遵循的原则是()
标底审核的主要内容为()。
水泥出厂日期超过3个月时,该水泥( )。
【2014.辽宁大连】小芳通过一节几何课学习,掌握了所有圆的特征,这里的学习结果类型是()。
促进社会和谐要大力促进教育公平,重点向农村、边远、贫困、民族地区倾斜,提高家庭经济困难学生资助水平。做好以高校毕业生为重点的青年就业工作和农村转移劳动力、城镇困难人员、退役军人就业工作。加强职业技能培训,提升劳动者就业创业能力,增强就业稳定性。规范收入分配
A、B、C、D、B
InmostcountriesaPhDisabasicrequirementforacareerinacademia.Itisa(n)【C1】______totheworldofindependentresear
最新回复
(
0
)